Гражданский кодекс Приднестровской Молдавской Республики (часть 2-3)

Кодекс

BAZ 1
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 1
ЗАКОН 1
ПРЕЗИДЕНТ 1
РАЗДЕЛ IV. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 1
Глава 30. Купля-продажа 1
Статья 471. Договор купли-продажи 1
1. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать товар … 1
2. К купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей положения, предусмотренные … 1
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иным законом, особенности … 1
4. Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к купле и продаже … 1
5. К отдельным видам договоров купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, … 1
Статья 472. Условие договора о товаре 2
1. Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с … 2
2. Договор может быть заключен на куплю-продажу товаров, имеющихся в … 2
3. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор … 2
Статья 473. Обязанности продавца по передаче товара 2
1. Продавец обязан передать в собственность покупателю товар, предусмотренный договором … 2
2. Если иное не предусмотрено договором, продавец обязан одновременно с … 2
Статья 474. Срок исполнения обязанности передать товар 2
1. Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором … 2
2. Договор купли-продажи признается заключенным с условием о его исполнении … 2
Статья 475. Момент исполнения обязанности 2
1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать … 2
2. В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность … 3
Статья 476. Переход риска случайной гибели товара 3
1. Если иное не предусмотрено договором, риск случайной гибели или … 3
2. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, проданного во … 3
Статья 477. Обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих … 3
1. Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав … 3
2. Правила, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, соответственно применяются и … 3
Статья 478. Обязанности покупателя и продавца в случае предъявления иска … 3
Статья 479. Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя 4
1. При изъятии товара у покупателя третьими лицами по основаниям, … 4
2. Соглашение сторон об освобождении продавца от ответственности или о … 4
Статья 480. Последствия отказа продавца передать товар 4
1. Если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе … 4
2. При отказе продавца от передачи индивидуально-определенной вещи покупатель вправе … 4
Статья 481. Последствия неисполнения обязанности передать принадлежности и документы, относящиеся … 4
Статья 482. Количество товара 5
1. Количество товара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором купли-продажи в … 5
2. Если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче … 5
Статья 483. Последствия нарушения условия 5
1. Если продавец передал в нарушение условий договора купли-продажи покупателю … 5
2. В случае, когда продавец передал покупателю товар в количестве, … 5
3. В случае принятия покупателем товара в количестве, превышающем указанное … 5
Статья 484. Ассортимент товаров 5
1. Если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в определенном … 5
2. Если ассортимент в договоре купли-продажи не определен или не … 5
Статья 485. Последствия нарушения условия 6
1. При передаче продавцом предусмотренных договором купли-продажи товаров в ассортименте, … 6
2. Если продавец передал покупателю наряду с товарами, ассортимент которых … 6
3. При отказе от товаров, ассортимент которых не соответствует условиям … 6
4. Товары, не соответствующие условиям договора об ассортименте, считаются принятыми, … 6
5. Если покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не … 6
6. Правила настоящей статьи применяются, если иное не предусмотрено договором … 6
Статья 486. Качество товара 6
1. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору … 6
2. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара … 6
3. При продаже товара по образцу и (или) по описанию … 7
4. Если в соответствии с установленным законом порядком предусмотрены обязательные … 7
Статья 487. Гарантия качества товара 7
1. Товары, которые продавец обязан передать покупателю, должны соответствовать требованиям, … 7
2. В случае, когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии … 7
3. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его … 7
Статья 488. Порядок исчисления гарантийного срока 7
1. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю … 7
2. Если покупатель лишен возможности использовать товар, в отношении которого … 7
3. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, гарантийный срок на … 8
4. При замене товара (комплектующего изделия) гарантийный срок начинает течь … 8
Статья 489. Срок годности товара 8
1. Законами и иными правовыми актами, нормативными документами по стандартизации … 8
2. Товары, на которые установлен срок годности, продавец обязан передать … 8
Статья 490. Исчисление срока годности товара 8
Статья 491. Проверка качества товара 8
1. Проверка качества товара может быть предусмотрена законом, иными правовыми … 8
2. Если порядок проверки качества товара не установлен в соответствии … 8
3. Если законом, иными правовыми актами, нормативными документами по стандартизации … 9
4. Порядок, а также иные условия проверки качества товара, производимой … 9
Статья 492. Последствия передачи товара ненадлежащего качества 9
1. Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому … 9
2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения … 9
3. Требования об устранении недостатков или о замене товара, указанные … 9
4. В случае, когда продавец товара ненадлежащего качества не является … 9
5. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, если законодательством не установлено … 9
Статья 493. Недостатки товара, за которые отвечает продавец 9
1. Продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что … 10
2. В отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, … 10
Статья 494. Сроки обнаружения недостатков переданного товара 10
1. Если иное не предусмотрено законом или договором купли-продажи, покупатель … 10
2. Когда на товары не установлен гарантийный срок или срок … 10
3. Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить … 10
4. В отношении товара, на который установлен срок годности, покупатель … 10
5. В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее … 10
Статья 495. Комплектность товара 11
1. Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям договора купли-продажи … 11
2. В случае, когда договором купли-продажи не определена комплектность товара, … 11
Статья 496. Комплект товаров 11
1. Если договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца передать покупателю определенный … 11
2. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает … 11
Статья 497. Последствия передачи некомплектного товара 11
1. В случае передачи некомплектного товара (статья 495 (комплектность товара) … 11
2. Если продавец в разумный срок не выполнил требования покупателя … 11
3. Последствия, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, применяются … 11
Статья 498. Тара и упаковка 11
1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает … 11
2. Если договором купли-продажи не определены требования к таре и … 11
3. Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к … 12
Статья 499. Последствия передачи товара без тары и (или) упаковки … 12
1. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар … 12
2. В случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, покупатель вместо … 12
Статья 500. Извещение продавца о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи 12
1. Покупатель обязан известить продавца о нарушении условий договора купли-продажи … 12
2. В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, … 12
3. Если продавец знал или должен был знать о том, … 13
Статья 501. Обязанность покупателя принять товар 13
1. Покупатель обязан принять товар, переданный ему продавцом, за исключением … 13
2. Если иное не предусмотрено законом, иными законами или в … 13
3. В случаях, когда покупатель в нарушение законодательства или договора … 13
Статья 502. Обязанность покупателя уплатить цену товара 13
1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи, … 13
2. Когда цена установлена в зависимости от веса товара, она … 13
3. Если договор купли-продажи предусматривает, что цена товара подлежит изменению … 13
Статья 503. Оплата товара 14
1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, или … 14
2. Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка в оплате переданного … 14
3. Если покупатель не оплачивает переданный в соответствии с договором … 14
4. Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и … 14
5. В случаях, когда продавец в соответствии с договором обязан … 14
Статья 504. Предварительная оплата товаров 14
1. В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя уплатить … 14
2. В случае неисполнения покупателем предусмотренной договором обязанности по предварительной … 14
3. В случаях, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не … 14
4. Если иное не предусмотрено договором, на сумму предварительной оплаты … 15
Статья 505. Оплата товаров, проданных в кредит 15
1. В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товаров через … 15
2. В случае неисполнения продавцом обязанности по передаче товаров применяются … 15
3. В случаях, когда покупатель, получивший товары, не исполняет свои … 15
4. Если иное не предусмотрено договором, в случаях, когда покупатель … 15
5. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, с момента передачи … 15
Статья 506. Оплата товаров в рассрочку 15
1. Договором о продаже товаров в кредит может быть предусмотрена … 15
2. Когда покупатель не производит в установленный договором срок очередной … 16
3. К договору о продаже товара в кредит с условием … 16
Статья 507. Страхование товара 16
1. Если договором предусмотрена обязанность продавца или покупателя страховать товар, … 16
2. В случаях, когда сторона, обязанная страховать товар, не осуществляет … 16
Статья 508. Сохранение права собственности за продавцом 16
1. В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрено, что право собственности … 16
2. В случаях, когда в срок, предусмотренный договором, переданный товар … 16
2. Розничная купля-продажа 16
Статья 509. Договор розничной купли-продажи 16
1. По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по … 16
2. Договор розничной купли-продажи является публичным договором (статья 443 (публичный … 17
3. К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупателя-гражданина, … 17
Статья 510. Форма договора розничной купли-продажи 17
Статья 511. Публичная оферта товара 17
1. Содержащее все существенные условия договора розничной купли-продажи предложение товара, … 17
2. Выставление товаров, демонстрация их образцов или представление сведений о … 17
Статья 512. Предоставление покупателю информации о товаре 17
1. Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о … 17
2. Покупатель вправе до заключения договора розничной купли-продажи осмотреть товар, … 18
3. Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте … 18
4. Продавец, не предоставивший покупателю возможность получения соответствующей информации о … 18
Статья 513. Договор с условием о принятии покупателем товара в … 18
1. Сторонами может быть заключен договор розничной купли-продажи с условием … 18
2. Если иное не предусмотрено договором, неявка покупателя или несовершение … 18
3. Дополнительные расходы продавца по обеспечению передачи товара покупателю в … 18
Статья 514. Продажа товара по образцам и дистанционный способ 18
продажи товара 18
1. Договор розничной купли-продажи товара по образцам может быть заключен … 18
2. Договор розничной купли-продажи товара дистанционным способом может быть заключен … 19
3. Если иное не предусмотрено законом, или в порядке, им … 19
4. Покупатель после получения непродовольственного товара надлежащего качества вправе отказаться … 19
Статья 515. Продажа товаров с использованием автоматов 19
1. В случаях, когда продажа товаров производится с использованием автоматов, … 19
2. Договор розничной купли-продажи с использованием автоматов считается заключенным с … 19
3. Если покупателю не предоставляется оплаченный товар, продавец обязан обеспечить … 19
4. В случаях, когда автомат используется для выдачи, размена денег, … 19
Статья 516. Договор с условием о доставке товара покупателю 19
1. В случаях, когда договор розничной купли-продажи заключен с условием … 19
2. Договор розничной купли-продажи считается исполненным продавцом с момента вручения … 20
3. В случаях, когда договором не определено время доставки товара … 20
Статья 517. Цена и оплата товара 20
1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в … 20
2. В случаях, когда договором розничной купли-продажи предусмотрена предварительная оплата … 20
3. К договорам розничной купли-продажи товаров в кредит, в том … 20
4. Покупатель вправе полностью оплатить товар в любое время в … 20
Статья 518. Договор найма-продажи 20
Статья 519. Обмен товаров надлежащего качества 20
1. Покупатель вправе в течение 14 (четырнадцати) дней с момента … 20
2. Перечень товаров, которые не подлежат обмену или возврату по … 21
Статья 520. Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего … 21
1. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки … 21
2. В случае обнаружения недостатков в товаре, свойства которого не … 21
3. Вместо предъявления указанных в пунктах 1 и 2 настоящей … 21
Статья 521. Возмещение разницы в цене при замене товара, уменьшении … 22
1. При замене недоброкачественного товара на соответствующий договору розничной купли-продажи … 22
2. При замене недоброкачественного товара на аналогичный, но иной по … 22
3. В случае предъявления требования о соразмерном уменьшении покупной цены … 22
4. При возврате продавцу товара ненадлежащего качества покупатель вправе потребовать … 22
Статья 522. Ответственность продавца 22
3. Поставка товаров 22
Статья 523. Договор поставки 22
Статья 524. Особенности заключения договора поставки товаров 23
1. В случае, когда предложение одной стороны заключить договор поставки … 23
2. Сторона, получившая протокол разногласий условий договора, но не принявшая … 23
Статья 525. Периоды поставки товаров 23
1. Если сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия … 23
2. Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может … 23
3. Досрочная поставка товаров может производиться с согласия покупателя. 23
Статья 526. Порядок поставки товаров 23
1. Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю … 23
2. В случаях, когда договором предусмотрено право покупателя давать поставщику … 23
3. Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает поставщику … 24
Статья 527. Доставка товаров 24
1. Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным … 24
2. Договором поставки может быть предусмотрено получение товаров покупателем (получателем) … 24
Статья 528. Восполнение недопоставки товаров 24
1. Поставщик, допустивший недопоставку товаров (просрочку поставки) в отдельном периоде … 24
2. В случае, когда товары отгружаются поставщиком нескольким получателям, указанным … 24
3. Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка … 24
Статья 529. Ассортимент товаров при восполнении недопоставки 25
1. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашением сторон. … 25
2. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено … 25
Статья 530. Принятие товаров покупателем 25
1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие … 25
2. Принятый покупателем (получателем) товар должен быть им осмотрен в … 25
3. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации покупатель … 25
Статья 531. Ответственное хранение товара, 25
1. Когда покупатель (получатель) в соответствии с законом или в … 25
2. Поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем (получателем) на ответственное … 25
3. Необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с принятием товара … 26
4. В случаях, когда покупатель без установленных законом или в … 26
Статья 532. Выборка товаров 26
1. Если договором предусмотрена передача товаров покупателю (получателю) в месте … 26
2. Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный договором поставки срок, … 26
Статья 533. Расчеты за поставляемые товары 26
1. Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы … 26
2. Если в договоре поставки предусмотрена поставка товаров отдельными частями, … 26
3. Если договором предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком), … 26
Статья 534. Тара и упаковка 26
Статья 535. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектных товаров … 27
1. Покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества с нарушением … 27
2. Если иное не предусмотрено договором поставки, покупатель (получатель), в … 27
Статья 536. Права покупателя в случае недопоставки товаров, невыполнения требований … 27
1. Если поставщик не поставил предусмотренное договором количество товаров либо … 27
2. Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества … 27
Статья 537. Неустойка за недопоставку 28
Статья 538. Погашение однородных обязательств 28
1. В случаях, когда поставка одноименных товаров осуществляется поставщиком покупателю … 28
2. Если покупатель оплатил поставщику одноименные товары, полученные по нескольким … 28
3. Если поставщик или покупатель не воспользовались правами, предоставленными им … 28
Статья 539. Односторонний отказ от исполнения договора поставки 28
1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) … 28
2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях: 28
3. Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случаях: 29
4. Соглашением сторон могут быть предусмотрены иные основания одностороннего отказа … 29
5. Договор поставки считается соответственно измененным или расторгнутым с момента … 29
Статья 540. Исчисление убытков при расторжении договора 29
1. Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения … 29
2. Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения … 29
3. Если после расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктами 1 … 29
4. Удовлетворение требований, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 настоящей … 29
4. Поставка товаров для государственных (муниципальных) нужд 29
Статья 541. Основания поставки товаров 30
для государственных (муниципальных) нужд 30
1. Поставка товаров для государственных (муниципальных) нужд осуществляется на основе … 30
2. К отношениям по поставке товаров для государственных (муниципальных) нужд … 30
3. Правила настоящего параграфа применяются, если иное не установлено законом … 30
Статья 542. Государственный (муниципальный) контракт на поставку 30
Статья 543. Основания заключения 30
1. Государственный (муниципальный) контракт заключается на основе заказа на поставку … 31
2. Заключение государственного (муниципального) контракта является обязательным для поставщика (исполнителя) … 31
3. Условие о возмещении убытков, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, … 31
Статья 544. Порядок заключения 31
1. Проект государственного (муниципального) контракта разрабатывается государственным (муниципальным) заказчиком и … 31
2. Сторона, получившая проект государственного (муниципального) контракта, не позднее тридцатидневного … 31
3. Сторона, получившая государственный (муниципальный) контракт с протоколом разногласий, должна … 31
4. В случае, когда государственный (муниципальный) контракт заключается по результатам … 32
5. Если сторона, для которой заключение государственного (муниципального) контракта является … 32
Статья 545. Заключение договора поставки товаров 32
1. Если государственным (муниципальным) контрактом предусмотрено, что поставка товаров осуществляется … 32
2. Поставщик (исполнитель) обязан направить проект договора поставки товаров для … 32
3. Сторона, получившая проект договора поставки товаров для государственных (муниципальных) … 32
4. Сторона, получившая подписанный проект договора поставки товаров для государственных … 32
5. Если поставщик (исполнитель) уклоняется от заключения договора поставки товаров … 33
Статья 546. Отказ покупателя от заключения договора поставки товаров 33
1. Покупатель вправе полностью или частично отказаться от товаров, указанных … 33
2. Государственный (муниципальный) заказчик не позднее 30 (тридцати) дней со … 33
3. При невыполнении государственным (муниципальным) заказчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 2 … 33
Статья 547. Исполнение государственного (муниципального) контракта 33
1. В случаях, когда в соответствии с условиями государственного (муниципального) … 33
2. В случаях, когда поставка товаров для государственных (муниципальных) нужд … 33
Статья 548. Оплата товара по договору поставки товаров 34
Статья 549. Возмещение убытков, причиненных в связи с выполнением 34
1. Если иное не предусмотрено законами, регулирующими вопросы поставки товаров … 34
2. В случае, когда убытки, причиненные поставщику (исполнителю) в связи … 34
3. При расторжении государственного (муниципального) контракта по основаниям, указанным в … 34
Статья 550. Отказ государственного (муниципального) заказчика 34
Статья 551. Договор контрактации 35
1. По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную … 35
2. К отношениям по договору контрактации, не урегулированным правилами настоящего … 35
Статья 552. Обязанности заготовителя 35
1. Если иное не предусмотрено договором контрактации, заготовитель обязан принять … 35
2. В случае, когда принятие сельскохозяйственной продукции осуществляется в месте … 35
3. Договором контрактации может быть предусмотрена обязанность заготовителя, осуществляющего переработку … 35
Статья 553. Обязанности производителя 35
Статья 554. Ответственность производителя 36
6. Энергоснабжение 36
Статья 555. Договор энергоснабжения 36
1. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) … 36
2. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него … 36
3. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, … 36
4. Договор энергоснабжения является публичным договором (статья 443 (публичный договор) … 36
Статья 556. Заключение и продление договора энергоснабжения 36
1. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, … 36
2. Договор энергоснабжения, заключенный на определенный срок, считается продленным на … 37
3. Если одной из сторон до окончания срока действия договора … 37
Статья 557. Количество энергии 37
1. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть … 37
2. Договором энергоснабжения может быть предусмотрено право абонента изменять количество … 37
3. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, … 37
Статья 558. Качество энергии 37
1. Качество подаваемой энергоснабжающей организацией энергии должно соответствовать требованиям, установленным … 37
2. В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству … 37
Статья 559. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов … 38
1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых … 38
2. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, … 38
3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов … 38
Статья 560. Оплата энергии 38
1. Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии … 38
2. Порядок расчетов за энергию определяется законом или в порядке, … 38
Статья 561. Субабонент 38
Статья 562. Изменение и расторжение договора энергоснабжения 38
1. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, … 38
2. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются … 39
3. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии без … 39
Статья 563. Ответственность по договору энергоснабжения 39
1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору … 39
2. Если в результате регулирования режима потребления энергии, осуществленного на … 39
Статья 564. Применение правил 39
1. Правила, предусмотренные статьями 555-564 настоящего Кодекса, применяются к отношениям, … 40
2. К отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, … 40
7. Продажа недвижимости 40
Статья 565. Договор продажи недвижимости 40
1. По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец … 40
2. Правила, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к продаже комплекса недвижимого … 40
Статья 566. Форма договора продажи недвижимости 40
Статья 567. Государственная регистрация перехода 40
1. Переход права собственности на недвижимость по договору продажи недвижимости … 40
2. Исполнение договора продажи недвижимости сторонами до государственной регистрации перехода … 40
3. В случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной … 40
Статья 568. Права на земельный участок при продаже здания, сооружения … 41
1. По договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости покупателю … 41
2. В случае, когда продавец является собственником земельного участка (государство … 41
3. Продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу … 41
Статья 569. Права на недвижимость при совершении сделок с правами 41
Статья 570. Определение предмета в договоре продажи недвижимости 41
Статья 571. Цена в договоре продажи недвижимости 42
1. Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену этого имущества. 42
2. Если иное не предусмотрено законом или договором продажи недвижимости, … 42
3. В случаях, когда цена недвижимости в договоре продажи недвижимости … 42
Статья 572. Передача недвижимости 42
1. Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по … 42
2. Принятие покупателем недвижимости, не соответствующей условиям договора продажи недвижимости, … 42
Статья 573. Последствия передачи недвижимости 43
Статья 574. Особенности продажи жилых помещений 43
1. Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого … 43
2. Исключен. 43
Статья 575. Договор продажи целостного имущественного 43
1. По договору продажи целостного имущественного комплекса (договору продажи предприятия) … 43
2. Права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и … 43
3. Права продавца, полученные им на основании разрешения (специальных требований) … 43
Статья 576. Форма договора продажи предприятия 44
1. Договор продажи предприятия заключается в письменной форме путем составления … 44
2. Несоблюдение требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, влечет его … 44
Статья 577. Установление состава и оценка стоимости 44
1. Состав и оценка стоимости предприятия, подлежащего продаже, определяется на … 44
2. До подписания договора продажи предприятия должны быть составлены и … 44
Статья 578. Права кредиторов при продаже предприятия 44
1. Кредиторы по обязательствам, включенным в состав продаваемого предприятия, должны … 44
2. Кредитор, который письменно не сообщил продавцу о своем согласии … 44
3. Кредитор, который не был уведомлен о продаже предприятия в … 45
4. После передачи предприятия покупателю продавец и покупатель несут солидарную … 45
Статья 579. Передача предприятия 45
1. Передача предприятия продавцом покупателю осуществляется по передаточному акту, в … 45
2. Предприятие считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта … 45
Статья 580. Исключена. 45
Статья 581. Последствия передачи и принятия 45
1. Последствия передачи продавцом и принятия покупателем по передаточному акту … 45
2. В случаях, когда предприятие передано и принято по передаточному … 46
3. Покупатель вправе требовать уменьшения покупной цены в случае передачи … 46
4. Продавец в случае получения уведомления покупателя о недостатках имущества, … 46
5. Покупатель вправе требовать в судебном порядке расторжения или изменения … 46
Статья 582. Применение к договору продажи предприятия правил о последствиях … 46
Глава 31. Мена 46
Статья 583. Договор мены 46
1. По договору мены каждая из сторон обязуется передать в … 46
2. К договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже (глава … 47
Статья 584. Цены и расходы по договору мены 47
1. Если из договора не вытекает иное, товары, подлежащие обмену, … 47
2. В случаях, когда в соответствии с договором обмениваемые товары … 47
Статья 585. Встречное исполнение обязательства передать 47
Статья 586. Переход права собственности на обмениваемые товары 47
Статья 587. Ответственность за изъятие товара, 47
Глава 32. Дарение 47
Статья 588. Договор дарения 48
1. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или … 48
2. Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо … 48
3. Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. 48
Статья 589. Отказ одаряемого принять дар 48
1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара … 48
2. Если договор дарения заключен в письменной форме, отказ от … 48
3. Если договор дарения был заключен в письменной форме, даритель … 48
Статья 590. Форма договора дарения 48
1. Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно, … 48
2. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной … 49
3. Исключен. 49
Статья 591. Запрещение дарения 49
Статья 592. Ограничения дарения 49
1. Юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения … 49
2. Дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности, допускается по … 49
3. Дарение принадлежащего дарителю права требования к третьему лицу осуществляется … 49
4. Дарение посредством исполнения за одаряемого его обязанности перед третьим … 49
5. Доверенность на совершение дарения представителем, в которой не назван … 50
Статья 593. Отказ от исполнения договора дарения 50
1. Даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание передать … 50
2. Даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание передать … 50
3. Отказ дарителя от исполнения договора дарения по основаниям, предусмотренным … 50
Статья 594. Отмена дарения 50
1. Отмена дарения допускается в судебном порядке в случае совершения … 50
2. Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если … 50
3. По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное … 50
4. В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить … 50
5. В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, … 50
Статья 595. Случаи, в которых отказ от исполнения договора дарения … 51
Статья 596. Последствия дарения имущества с недостатками 51
Статья 597. Правопреемство при обещании дарения 51
1. Права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, не … 51
2. Обязанности дарителя, обещавшего дар по договору дарения, переходят к … 51
Статья 598. Пожертвования 51
1. Пожертвованием признается дарение вещи либо права в общеполезных целях. 51
2. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия. 52
3. Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может … 52
4. Если использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным жертвователем … 52
5. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным жертвователем … 52
6. К пожертвованиям не применяются статьи 594 (отмена дарения) и … 52
Глава 33. Рента и пожизненное содержание с иждивением 52
1. Общие положения 52
Статья 599. Договор ренты 52
1. По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой … 52
2. По договору ренты допускается установление обязанности выплачивать ренту бессрочно … 53
Статья 600. Форма договора ренты 53
Статья 601. Отчуждение имущества под выплату ренты 53
1. Имущество, которое отчуждается под выплату ренты, может быть передано … 53
2. В случаях, когда договором ренты предусматривается передача имущества или … 53
Статья 602. Обременение рентой недвижимого имущества 53
1. Рента обременяет земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое … 53
2. Лицо, передавшее обремененное рентой недвижимое имущество в собственность другого … 53
Статья 603. Обеспечение выплаты ренты 54
1. При передаче под выплату ренты земельного участка, участка недр … 54
2. Существенным условием договора, предусматривающего передачу под выплату ренты денежной … 54
3. При невыполнении плательщиком ренты обязанностей, предусмотренных пунктом 2 настоящей … 54
Статья 604. Ответственность за просрочку выплаты ренты 54
2. Постоянная рента 54
Статья 605. Получатель постоянной ренты 54
1. Получателями постоянной ренты могут быть только граждане и некоммерческие … 54
2. Права получателя ренты по договору постоянной ренты могут передаваться … 54
Статья 606. Плательщики постоянной ренты 55
1. Плательщиками постоянной ренты за пользование природными ресурсами, находящимися в … 55
2. К пользователям природных ресурсов предъявляются установленные законом или в … 55
Статья 607. Форма и размер постоянной ренты 55
1. Постоянная рента выплачивается в деньгах в размере, устанавливаемом договором. 55
2. Если иное не предусмотрено договором, размер выплачиваемой ренты изменяется … 55
Статья 608. Форма и размер ренты за пользование 55
Статья 609. Сроки выплаты постоянной ренты 55
Статья 610. Право плательщика на выкуп постоянной ренты 56
1. Плательщик постоянной ренты вправе отказаться от дальнейшей выплаты ренты … 56
2. Такой отказ действителен при условии, что он заявлен в … 56
3. Условие договора постоянной ренты об отказе плательщика постоянной ренты … 56
Статья 611. Выкуп постоянной ренты по требованию 56
Статья 612. Выкупная цена постоянной ренты 56
1. Выкуп постоянной ренты в случаях, предусмотренных статьями 610 (право … 56
2. При отсутствии условия о выкупной цене в договоре, по … 57
3. При отсутствии условия о выкупной цене в договоре, по … 57
Статья 613. Риск случайной гибели или случайной порчи переданного под … 57
1. Риск случайной гибели или случайной порчи имущества, переданного бесплатно … 57
2. При случайной гибели или случайной порче имущества, переданного за … 57
3. Пожизненная рента 57
Статья 614. Получатели пожизненной ренты 57
1. Пожизненная рента может быть установлена на период жизни гражданина, … 57
2. Допускается установление пожизненной ренты в пользу нескольких граждан, доли … 57
3. Договор, устанавливающий пожизненную ренту в пользу гражданина, который умер … 57
Статья 615. Размер пожизненной ренты 57
1. Пожизненная рента определяется в договоре как денежная сумма, периодически … 57
2. Размер пожизненной ренты, определяемый в договоре, в расчете на … 57
Статья 616. Сроки выплаты пожизненной ренты 58
Статья 617. Расторжение договора пожизненной ренты 58
1. В случаях существенного нарушения договора пожизненной ренты плательщиком ренты … 58
2. Если под выплату пожизненной ренты отчуждена бесплатно квартира, жилой … 58
3. Получатель ренты вправе потребовать возврата имущества, переданного по договору … 58
Статья 618. Риск случайной гибели имущества, переданного 58
4. Пожизненное содержание с иждивением 58
Статья 619. Договор пожизненного содержания с иждивением 58
1. По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты - … 58
2. K договору пожизненного содержания с иждивением применяются правила о … 59
Статья 620. Обязанность по предоставлению 59
1. Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с иждивением может … 59
2. В договоре пожизненного содержания должна быть определена стоимость всего … 59
3. При разрешении возникшего между сторонами спора об объеме содержания, … 59
Статья 621. Замена пожизненного содержания 59
Статья 622. Отчуждение и использование имущества, переданного для обеспечения пожизненного … 59
Статья 623. Прекращение пожизненного содержания с иждивением 60
1. Обязательство пожизненного содержания с иждивением прекращается смертью получателя ренты. 60
2. При существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств получатель ренты … 60
Глава 34. Аренда 60
1. Общие положения 60
Статья 624. Договор аренды 60
Статья 625. Право собственности арендатора на продукцию, 60
Статья 626. Объекты аренды 60
1. В аренду (имущественный найм) могут быть переданы земельные участки, … 60
2. Передача в аренду (имущественный найм) земельных участков, участков недр … 61
3. В договоре аренды (имущественного найма) должны быть указаны данные, … 61
Статья 627. Арендодатель 61
1. Право сдачи имущества в аренду (имущественный найм) принадлежит его … 61
2. Арендодателями (наймодателями) могут быть также лица, управомоченные законом или … 61
Статья 628. Форма и государственная регистрация договора аренды 61
1. Договор аренды (имущественного найма), сторонами которого выступают граждане (физические … 61
2. Договор аренды (имущественного найма) недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, … 61
3. Договор аренды (имущественного найма), предусматривающий переход в последующем права … 61
Статья 629. Срок договора аренды 62
1. Договор аренды (имущественного найма) заключается на срок, определенный договором. 62
2. Если срок аренды (имущественного найма) в договоре не определен, … 62
3. Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки договора для отдельных … 62
Статья 630. Предоставление имущества арендатору 62
1. Арендодатель (наймодатель) обязан предоставить арендатору (нанимателю) имущество в состоянии, … 62
2. Имущество сдается в аренду (имущественный наем) вместе со всеми … 62
3. Если арендодатель (наймодатель) не предоставил арендатору (нанимателю) сданное в … 62
Статья 631. Ответственность арендодателя за недостатки 63
1. Арендодатель (наймодатель) отвечает за недостатки сданного в аренду (имущественный … 63
2. Арендодатель (наймодатель) не отвечает за те недостатки сданного в … 63
Статья 632. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество 63
Статья 633. Арендная плата 64
1. Арендатор (наниматель) обязан своевременно вносить плату за наем имущества … 64
2. Арендная плата (плата за наем имущества) устанавливается за все … 64
3. Размеры арендной платы (платы за наем имущества) могут изменяться … 64
4. Если законом не предусмотрено иное, арендатор (наниматель) вправе потребовать … 64
5. Если иное не предусмотрено договором, в случае существенного (в … 65
Статья 634. Пользование арендованным имуществом 65
1. Арендатор (наниматель) обязан пользоваться имуществом в соответствии с условиями … 65
2. Если арендатор (наниматель) пользуется имуществом не в соответствии с … 65
Статья 635. Распоряжение арендованным имуществом 65
1. Арендатор (наниматель) вправе с согласия арендодателя (наймодателя) сдавать арендованное … 65
2. Договор субаренды (поднайма) не может быть заключен на срок, … 65
Статья 636. Обязанности арендодателя по содержанию имущества 65
1. Арендодатель (наймодатель) обязан производить за свой счет капитальный ремонт … 65
2. Нарушение арендодателем (наймодателем) обязанности по производству капитального ремонта дает … 66
Статья 637. Обязанности арендатора по содержанию 66
Статья 638. Сохранение договора аренды в силе при изменении сторон 66
1. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого … 66
2. В случае смерти гражданина, являющегося арендатором (нанимателем) недвижимого имущества, … 66
Статья 639. Прекращение договора субаренды при досрочном прекращении договора аренды 66
1. Если иное не предусмотрено договором аренды (имущественного найма), досрочное … 66
2. Если договор аренды (имущественного найма) по основаниям, предусмотренным настоящим … 67
Статья 640. Досрочное расторжение договора 67
1. По требованию арендодателя (наймодателя) договор аренды (имущественного найма) может … 67
2. Арендодатель (наймодатель) вправе требовать досрочного расторжения договора только после … 67
Статья 641. Досрочное расторжение договора 67
Статья 642. Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на … 68
1. Если иное не предусмотрено законом или договором аренды (имущественного … 68
2. Если арендатор (наниматель) продолжает пользоваться имуществом после истечения срока … 68
Статья 643. Возврат арендованного имущества арендодателю 68
1. При прекращении договора аренды (имущественного найма) арендатор (наниматель) обязан … 69
2. Если арендатор (наниматель) не возвратил арендованное (нанятое) имущество либо … 69
Статья 644. Улучшение арендованного имущества 69
1. Произведенные арендатором (нанимателем) отдельные улучшения имущества являются его собственностью, … 69
2. В случае, когда арендатор (наниматель) произвел за счет собственных … 69
3. Стоимость неотделимых улучшений арендованного (нанятого) имущества, произведенных арендатором (нанимателем) … 69
4. Улучшения арендованного (нанятого) имущества, как отделимые, так и неотделимые, … 69
Статья 645. Выкуп арендованного имущества 69
1. В договоре аренды (имущественного найма) может быть предусмотрено, что … 69
2. Если условие о выкупе арендованного (нанятого) имущества не предусмотрено … 69
3. Законом могут быть установлены случаи запрещения выкупа арендованного (нанятого) … 70
Статья 646. Особенности отдельных видов аренды 70
§ 2. Прокат 70
Статья 647. Договор проката 70
1. По договору проката арендодатель (наймодатель), осуществляющий сдачу имущества в … 70
2. Договор проката заключается в письменной форме. 70
3. Договор проката является публичным договором (статья 443 (публичный договор) … 70
Статья 648. Срок договора проката 70
1. Договор проката заключается на срок до 1 (одного) года. 70
2. Правила о возобновлении договора аренды (имущественного найма) на неопределенный … 70
3. Арендатор (наниматель) вправе отказаться от договора проката в любое … 70
4. Выкуп арендованного государственного и муниципального имущества осуществляется в порядке, … 70
Статья 649. Предоставление имущества арендатору 71
Статья 650. Устранение недостатков сданного в аренду имущества 71
1. При обнаружении арендатором (нанимателем) недостатков сданного в аренду (наем) … 71
2. Если недостатки сданного в аренду (наем) имущества явились следствием … 71
Статья 651. Арендная плата по договору проката 71
1. Арендная плата (плата за пользование имуществом) по договору проката … 71
2. В случае досрочного возврата имущества арендатором (нанимателем) арендодатель (наймодатель) … 71
3. Взыскание с арендатора (нанимателя) задолженности по арендной плате (плате … 71
Статья 652. Пользование арендованным имуществом 71
1. Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в аренду (наем) … 71
2. Сдача в субаренду (поднаем) имущества, предоставленного арендатору (нанимателю) по … 71
1. Аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и … 72
Статья 653. Договор аренды транспортного средства с экипажем 72
1. По договору аренды (имущественного найма) транспортного средства с экипажем … 72
2. Правила о возобновлении договора аренды (имущественного найма) на неопределенный … 72
Статья 654. Форма договора аренды транспортного 72
Статья 655. Обязанность арендодателя по содержанию 72
Статья 656. Обязанности арендодателя по управлению 72
1. Предоставляемые арендатору (нанимателю) арендодателем (наймодателем) услуги по управлению и … 73
2. Состав экипажа транспортного средства и его квалификация должны отвечать … 73
Статья 657. Обязанность арендатора по оплате расходов, связанных с коммерческой … 73
Статья 658. Страхование транспортного средства 73
Статья 659. Договоры с третьими лицами 73
1. Если договором аренды (имущественного найма) транспортного средства с экипажем … 73
2. Арендатор (наниматель) в рамках осуществления коммерческой эксплуатации арендованного (нанятого) … 74
Статья 660. Ответственность за вред, причиненный 74
Статья 661. Ответственность за вред, причиненный 74
Статья 662. Особенности аренды отдельных 74
2. Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и … 74
Статья 663. Договор аренды транспортного средства без экипажа 74
1. По договору аренды (имущественного найма) транспортного средства без экипажа … 75
2. Правила о возобновлении договора аренды (имущественного найма) на неопределенный … 75
Статья 664. Форма договора аренды транспортного средства 75
Статья 665. Обязанность арендатора по содержанию 75
Статья 666. Обязанности арендатора по управлению и технической эксплуатации транспортного … 75
Статья 667. Обязанность арендатора по оплате расходов 75
Статья 668. Договоры с третьими лицами 75
1. Если договором аренды (имущественного найма) транспортного средства без экипажа … 76
2. Если договором аренды (имущественного найма) транспортного средства без экипажа … 76
Статья 669. Ответственность за вред, причиненный 76
Статья 670. Особенности аренды отдельных 76
Статья 671. Договор аренды здания или сооружения 76
1. По договору аренды (имущественного найма) здания или сооружения арендодатель … 76
2. Правила, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к аренде комплекса недвижимого … 76
Статья 672. Форма и государственная регистрация договора 77
1. Договор аренды (имущественного найма) здания или сооружения заключается в … 77
2. Договор аренды (имущественного найма) здания или сооружения, заключенный на … 77
Статья 673. Права на земельный участок при аренде 77
1. По договору аренды (имущественного найма) здания или сооружения арендатору … 77
2. В случаях, когда арендодатель (наймодатель) является собственником земельного участка, … 77
3. Аренда (имущественный найм) здания или сооружения, находящегося на земельном … 77
Статья 674. Сохранение арендатором здания или сооружения права пользования земельным … 77
Статья 675. Размер арендной платы 78
1. Договор аренды (имущественного найма) здания или сооружения должен предусматривать … 78
2. Установленная в договоре аренды (имущественного найма) здания или сооружения … 78
3. В случаях, когда плата за аренду (имущественный наем) здания … 78
Статья 676. Передача здания или сооружения 78
1. Передача здания или сооружения арендодателем (наймодателем) и принятие его … 78
2. При прекращении договора аренды (имущественного найма) здания или сооружения … 78
Статья 678. 79
Статья 686. Договор финансовой аренды 79
Статья 687. Предмет договора финансовой аренды 79
Статья 688. Уведомление продавца о сдаче имущества в аренду 79
Статья 689. Передача лизингополучателю предмета договора 79
1. Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, имущество, являющееся … 79
2. Если имущество, являющееся предметом договора финансовой аренды, не передано … 80
Статья 690. Переход на лизингополучателя риска случайной гибели или случайной … 80
Статья 691. Ответственность продавца 80
1. Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно продавцу имущества, являющегося предметом договора … 80
2. Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, лизингодатель не … 80
Глава 35. Наем жилого помещения 80
Статья 692. Договор найма жилого помещения 80
1. По договору найма жилого помещения одна сторона - собственник … 81
2. Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено во владение … 81
Статья 693. Обязанности наймодателя жилого помещения 81
1. Наймодатель обязан передать нанимателю свободное жилое помещение в состоянии, … 81
2. Наймодатель обязан осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома, в котором … 81
Статья 694. Обязанности нанимателя жилого помещения 81
1. Наниматель обязан использовать жилое помещение только для проживания, обеспечивать … 81
2. Наниматель не вправе производить переустройство жилого помещения без согласия … 81
3. Наниматель обязан своевременно вносить плату за жилое помещение. Если … 81
Статья 695. Ремонт сданного внаем жилого помещения 81
1. Текущий ремонт сданного внаем жилого помещения является обязанностью нанимателя, … 81
2. Капитальный ремонт сданного внаем жилого помещения является обязанностью наймодателя, … 81
3. Переоборудование жилого дома, в котором находится сданное внаем жилое … 82
Статья 696. Поднаем жилого помещения 82
1. По договору поднайма жилого помещения наниматель с согласия наймодателя … 82
2. Договор поднайма жилого помещения может быть заключен при условии … 82
3. Договор поднайма жилого помещения является возмездным. 82
4. На договор поднайма жилого помещения не распространяются правила о … 82
Статья 697. Временные жильцы 82
Статья 698. Замена нанимателя в договоре найма жилого помещения 82
1. По требованию нанимателя и лиц, постоянно с ним проживающих … 82
2. В случае смерти нанимателя или его выбытия из жилого … 82
Статья 699. Сохранение договора найма жилого помещения 83
Статья 700. Договор коммерческого найма 83
1. По договору коммерческого найма одна сторона - собственник жилого … 83
2. Объектом договора коммерческого найма жилого помещения может быть изолированное … 83
3. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается в письменной форме … 83
Статья 701. Срок в договоре коммерческого найма жилого помещения 83
1. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, не … 83
2. К договору коммерческого найма жилого помещения, заключенному на срок … 83
3. Срок договора коммерческого найма жилого помещения ограничивает срок действия … 84
Статья 702. Преимущественное право нанимателя 84
Статья 703. Наниматель и постоянно проживающие 84
1. Нанимателем по договору коммерческого найма может быть только гражданин. 84
2. В договоре должны быть указаны граждане, постоянно проживающие в … 84
3. С согласия наймодателя, нанимателя и граждан, совместно с ним … 84
4. Граждане, постоянно проживающие совместно с нанимателем, имеют равные с … 85
5. Наниматель несет ответственность перед наймодателем за действия граждан, постоянно … 85
Статья 704. Плата за жилое помещение 85
1. Размер платы за жилое помещение устанавливается по соглашению сторон … 85
2. Односторонне изменение размера платы за жилое помещение не допускается, … 85
3. Плата за жилое помещение должна вноситься нанимателем в сроки, … 85
Статья 705. Расторжение договора коммерческого 85
1. Наниматель жилого помещения вправе с согласия других граждан, постоянно … 85
2. Договор коммерческого найма жилого помещения может быть расторгнут в … 85
3. Договор коммерческого найма жилого помещения может быть расторгнут в … 86
4. Если наниматель жилого помещения или другие граждане, за действие … 86
Статья 706. Последствия расторжения договора 86
Статья 707. Договор социального найма 86
1. По договору социального найма одна сторона - собственник жилого … 86
2. Договор социального найма является бессрочным. 87
3. Объектом договора социального найма жилого помещения может быть входящее … 87
4. В договоре социального найма жилого помещения право нанимателя основывается … 87
Статья 708. Наниматель и члены его семьи 87
1. По договору социального найма жилые помещения предоставляются гражданам, нуждающимся … 87
2. В договоре должны быть указаны члены семьи нанимателя, проживающие … 87
3. С письменного согласия нанимателя и членов его семьи, постоянно … 87
4. Члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, пользуются наравне … 88
5. Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи несут … 88
Статья 709. Расторжение договора социального 88
1. Наниматель жилого помещения вправе с согласия членов семьи в … 88
2. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном … 88
3. Договор социального найма жилого помещения может быть расторгнут в … 88
Статья 710. Последствия расторжения договора 89
Глава 36. Безвозмездное пользование (ссуда) 89
Статья 711. Договор безвозмездного пользования 89
1. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) … 89
2. К договору безвозмездного пользования соответственно применяются правила, предусмотренные статьей … 89
Статья 712. Ссудодатель 89
1. Право передачи вещи в безвозмездное пользование принадлежит ее собственнику … 89
2. Коммерческая организация не вправе передавать вещи в безвозмездное пользование … 89
Статья 713. Предоставление вещи в безвозмездное пользование 89
1. Ссудодатель обязан предоставить вещь в состоянии, соответствующем условиям договора … 90
2. Вещь предоставляется в безвозмездное пользование со всеми ее принадлежностями … 90
Статья 714. Последствия непредоставления вещи 90
Статья 715. Ответственность за недостатки вещи, 90
1. Ссудодатель отвечает за недостатки вещи, которые он умышленно или … 90
2. Ссудодатель, извещенный о требованиях ссудополучателя или о его намерении … 90
3. Ссудодатель не отвечает за недостатки вещи, которые: 90
Статья 716. Права третьих лиц на вещь, передаваемую 90
Статья 717. Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи 91
Статья 718. Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи 91
Статья 719. Ответственность за вред, причиненный третьему 91
Статья 720. Досрочное расторжение договора 91
1. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора в случаях, когда … 91
2. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения договора безвозмездного пользования: 92
Статья 721. Отказ от договора безвозмездного пользования 92
1. Если срок безвозмездного пользования вещью в договоре не определен, … 92
2. Если иное не предусмотрено договором, ссудополучатель вправе во всякое … 92
Статья 722. Изменение сторон в договоре 92
1. Ссудодатель вправе произвести отчуждение вещи или передать ее в … 92
2. В случае смерти гражданина-ссудодателя либо реорганизации или ликвидации юридического … 92
Статья 723. Прекращение договора безвозмездного пользования 92
Глава 37. Договор личного найма 93
Статья 724. Договор личного найма 93
Статья 725. Общие обязанности сторон по договору личного найма 93
1. Работодатель в соответствии с положениями, предусмотренными договором личного найма, … 93
2. Работник обязан не только выполнять свою работу добросовестно, но … 93
Статья 726. Возобновление договора 93
Статья 727. Прекращение договора личного найма 93
1. Любая сторона в договоре, заключенном на неопределенный период времени, … 94
2. Уведомление о прекращении должно быть направлено в разумный срок, … 94
3. Одна из сторон может по основательной причине, предусмотренной договором … 94
Статья 728. Безусловное прекращение договора личного найма 94
1. Договор личного найма прекращается смертью работника. 94
2. В зависимости от обстоятельств договор личного найма может также … 94
Статья 729. Правопреемство по договору личного найма 94
1. Договор личного найма не прекращается отчуждением организации или любым … 94
Статья 730. Обязанности работодателя по окончании 94
Глава 38. Подряд 94
Статья 731. Договор подряда 94
1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по … 95
2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, … 95
Статья 732. Работы, выполняемые по договору подряда 95
1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи … 95
2. По договору подряда, заключенному на изготовление, переработку и обработку … 95
3. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы … 95
Статья 733. Выполнение работы иждивением подрядчика 95
1. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением … 95
2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, … 95
Статья 734. Распределение рисков между сторонами 95
1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или … 95
2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные … 95
Статья 735. Генеральный подрядчик и субподрядчик 95
1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность … 96
2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в … 96
3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения … 96
4. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры подряда … 96
Статья 736. Участие в исполнении работы нескольких лиц 96
1. Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или … 96
2. При делимости предмета обязательства, а также в других случаях, … 96
Статья 737. Сроки выполнения работы 96
1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения … 96
2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки … 97
3. Указанные в пункте 2 статьи 422 (просрочка должника) настоящего … 97
Статья 738. Цена работы 97
1. В договоре подряда указывается цена подлежащей выполнению работы или … 97
2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и … 97
3. Цена работы может быть определена путем составления сметы. В … 97
4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При … 97
5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по … 97
6. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены (твердой сметы), … 97
Статья 739. Экономия подрядчика 98
1. В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, … 98
2. В договоре подряда может быть предусмотрено распределение полученной подрядчиком … 98
Статья 740. Порядок оплаты работы 98
1. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы … 98
2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только … 98
Статья 741. Право подрядчика на удержание 98
Статья 742. Выполнение работы с использованием 99
1. Подрядчик обязан использовать предоставленные заказчиком материалы экономно и расчетливо, … 99
2. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат … 99
3. Подрядчик может осуществить право, указанное в пункте 2 настоящей … 99
4. Правила настоящей статьи применяются и в отношении оборудования заказчика, … 99
Статья 743. Ответственность подрядчика за несохранность 99
1. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материалов, оборудования, … 99
2. В случае, если обязанность по сохранению имущества, переданного во … 99
Статья 744. Права заказчика во время выполнения 99
1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество … 99
2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или … 99
3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она … 99
Статья 745. Обстоятельства, о которых подрядчик 100
1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от … 100
2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте … 100
3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со … 100
Статья 746. Отказ заказчика от исполнения договора подряда 100
Статья 747. Содействие заказчика 101
1. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, … 101
2. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало … 101
Статья 748. Неисполнение заказчиком встречных 101
1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу … 101
2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии … 101
Статья 749. Приемка выполненных работ заказчиком 101
1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены … 101
2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе … 101
3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу … 101
4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от … 102
5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу … 102
6. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика … 102
7. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за … 102
Статья 750. Качество работы 102
1. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, … 102
2. Если законом или в порядке, им предусмотренном, установлены обязательные … 102
Статья 751. Гарантия качества работы 103
1. В случае, когда законом или в порядке им предусмотренном, … 103
2. Гарантия качества результата работ, если иное не предусмотрено договором … 103
Статья 752. Ответственность подрядчика 103
1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от … 103
2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, … 103
3. Если отступления в работе от условий договора подряда или … 103
4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за … 103
5. Подрядчик, предоставивший материал и оборудование для выполнения работы, отвечает … 104
Статья 753. Сроки обнаружения ненадлежащего 104
1. Если иное не установлено законом или в порядке, им … 104
2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный … 104
3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, … 104
4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее … 104
5. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт … 104
6. К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются соответственно … 104
Статья 754. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы 104
1. Срок исковой давности для требований, вызванных ненадлежащим качеством работы, … 104
2. Если законом или в порядке, им предусмотренном, или договором … 104
3. Если в соответствии с договором подряда работа принята заказчиком … 105
Статья 755. Обязанность подрядчика передать информацию заказчику 105
1. Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, … 105
2. Подрядчик несет ответственность как за просрочку в передаче информации, … 105
Статья 756. Конфиденциальность полученной сторонами информации 105
Статья 757. Возвращение заказчику материалов и оборудования 105
1. В случаях, когда заказчик на основании пункта 4 статьи … 105
2. Расходы по возврату подрядчиком материалов, оборудования и иного имущества, … 105
Статья 758. Последствия прекращения договора подряда 105
1. В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом … 106
2. Если иное не установлено договором, затраты, которые заказчик обязан … 106
Статья 759. Договор бытового подряда 106
1. По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, … 106
2. Договор бытового подряда относится к публичным договорам (статья 443 … 106
3. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим … 106
Статья 760. Гарантии прав заказчика 106
1. Подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор бытового … 106
2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы … 106
Статья 761. Предоставление заказчику информации 106
1. Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда предоставить заказчику … 107
2. Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора бытового подряда без … 107
Статья 762. Выполнение работы из материала подрядчика 107
1. Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала … 107
2. Изменение цены предоставленного подрядчиком материала после заключения договора бытового … 107
Статья 763. Выполнение работы из материала заказчика 107
Статья 764. Цена и оплата работы 107
Статья 765. Предупреждение заказчика об условиях 107
Статья 766. Последствия обнаружения недостатков 108
1. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы … 108
2. Требование о безвозмездном устранении таких недостатков результата выполненной работы … 108
3. При невыполнении подрядчиком требования, указанного в пункте 2 настоящей … 108
Статья 767. Последствия неявки заказчика за получением работы 108
Статья 768. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения … 109
Статья 769. Договор строительного подряда 109
1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором … 109
2. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, … 109
3. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы … 109
Статья 770. Распределение рисков между сторонами 109
1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего … 109
2. Если объект строительства до его приемки заказчиком погиб или … 109
Статья 771. Страхование объекта строительства 110
1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на … 110
2. Страхование не освобождает соответствующую сторону от обязанности принять необходимые … 110
Статья 772. Техническая документация и смета 110
1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы … 110
2. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание … 110
3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической … 110
4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, … 111
5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ … 111
Статья 773. Внесение изменений в техническую документацию 111
1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, … 111
2. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного … 111
3. Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 467 (основания … 111
4. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им … 111
Статья 774. Материальное обеспечение работ 111
1. Обязанности по обеспечению строительства материалами, включая детали и строительные … 111
2. Сторона, в обязанность которой входит материальное обеспечение работ по … 111
3. В случаях обнаружившейся невозможности использования предоставленных заказчиком материалов (деталей, … 111
Статья 775. Оплата работ 112
1. Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном … 112
2. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно … 112
Статья 776. Дополнительные обязанности заказчика 112
1. Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок. Площадь … 112
2. Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором … 112
3. Оплата предоставленных заказчиком услуг, указанных в пункте 2 настоящей … 112
Статья 777. Контроль и надзор заказчика 112
1. Заказчик при исполнении договора строительного подряда вправе осуществлять контроль … 112
2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением … 113
3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, … 113
4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на … 113
Статья 778. Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и … 113
Статья 779. Сотрудничество сторон в договоре 113
1. Если при выполнении договора строительного подряда обнаруживаются препятствия к … 113
2. Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в пункте … 113
Статья 780. Обязанности подрядчика по охране окружающей среды и безопасности … 113
1. Подрядчик обязан при осуществлении договора строительного подряда соблюдать требования … 113
2. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы … 114
Статья 781. Последствия консервации строительства 114
Статья 782. Сдача и приемка работ 114
1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче работ, … 114
2. Заказчик организует и осуществляет приемку работ за свой счет, … 114
3. Заказчик, предварительно принявший надлежащим образом отдельные этапы работ, несет … 114
4. Сдача работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляется актом, … 114
5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного … 114
6. Заказчик вправе отказаться от приемки работы в случае обнаружения … 115
Статья 783. Ответственность подрядчика за качество работ 115
1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от … 115
2. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия … 115
Статья 784. Гарантия качества в договоре строительного подряда 115
1. Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует … 115
2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах … 115
3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении … 115
4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в … 115
Статья 785. Сроки обнаружения ненадлежащего 115
Статья 786. Устранение недостатков за счет заказчика 116
1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность подрядчика устранять … 116
2. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в пункте … 116
Статья 787. Договор подряда на выполнение проектных 116
Статья 788. Исходные данные для выполнения проектных 116
1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ … 116
2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других … 116
Статья 789. Обязанности подрядчика при выполнении проектных и 116
1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ … 117
2. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских … 117
Статья 790. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских … 117
1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских … 117
2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских … 117
Статья 791. Обязанности заказчика 117
Статья 792. Государственный (муниципальный) контракт на выполнение 118
1. Подрядные строительные работы (статья 769 (договор строительного подряда) настоящего … 118
2. По государственному (муниципальному) контракту на выполнение подрядных работ для … 118
3. Правила настоящего параграфа применяются и к иным видам работ … 118
Статья 793. Стороны в государственном (муниципальном) контракте 118
Статья 794. Основания и порядок заключения 119
Статья 795. Содержание государственного (муниципального) контракта 119
1. Государственный (муниципальный) контракт должен содержать условия об объеме и … 119
2. В случае, когда государственный (муниципальный) контракт заключается по результатам … 119
Статья 796. Изменение государственного (муниципального) контракта 119
1. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств … 119
2. Если иное не предусмотрено законом, изменения государственного (муниципального) контракта, … 120
Статья 797. Правовое регулирование 120
Глава 39. Выполнение научно-исследовательских, 120
Статья 798. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических … 120
1. По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести … 120
2. Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения … 120
3. Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной … 120
4. Условия договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических … 120
Статья 799. Выполнение работ 120
1. Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать … 120
2. При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ исполнитель вправе, если … 121
Статья 800. Конфиденциальность сведений, 121
1. Если иное не предусмотрено договорами на выполнение научно-исследовательских работ, … 121
2. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы … 121
Статья 801. Права сторон на результаты работ 121
1. Стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и … 121
2. Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать … 121
3. Права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется … 121
Статья 802. Обязанности исполнителя 121
Статья 803. Обязанности заказчика 122
1. Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и … 122
2. Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика выдать исполнителю … 122
Статья 804. Последствия невозможности достижения результатов 122
Статья 805. Последствия невозможности продолжения 122
Статья 806. Ответственность исполнителя за нарушение договора 122
1. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на … 122
2. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах … 123
Статья 807. Правовое регулирование договоров на выполнение 123
Глава 40. Возмездное оказание услуг 123
Статья 808. Договор возмездного оказания услуг 123
1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию … 123
2. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, … 123
Статья 809. Исполнение договора возмездного оказания услуг 123
Статья 810. Оплата оказания услуг 124
1. Заказчик обязан оплатить оказанную ему услугу (услуги) в порядке … 124
2. В случае невозможности исполнения, возникшей не по вине исполнителя, … 124
3. При невозможности исполнения по обстоятельствам, за которые отвечает исполнитель, … 124
4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за … 124
Статья 811. Односторонний отказ от исполнения 124
1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг … 124
2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного … 124
Статья 812. Правовое регулирование договора 124
Глава 41. Перевозка 124
Статья 813. Общие положения о перевозке 124
1. Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора … 125
2. Общие условия перевозки определяются транспортными уставами и кодексами, иными … 125
Статья 814. Договор перевозки груза 125
1. По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему … 125
2. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю … 125
Статья 815. Договор перевозки пассажира 125
1. По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в … 125
2. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а сдача пассажиром … 125
3. Пассажир имеет право в порядке, предусмотренном соответствующим правовым актом … 125
Статья 816. Договор фрахтования (чартер) 126
Статья 817. Прямое смешанное сообщение 126
Статья 818. Перевозка транспортом общего пользования 126
1. Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признается перевозкой транспортом общего пользования, … 126
2. Договор перевозки транспортом общего пользования является публичным договором (статья … 126
Статья 819. Провозная плата 126
1. За перевозку грузов, пассажиров и багажа взимается провозная плата, … 126
2. Плата за перевозку грузов, пассажиров и багажа транспортом общего … 126
3. Работы и услуги, выполняемые перевозчиком по требованию грузовладельца и … 126
4. Перевозчик имеет право удерживать переданные ему для перевозки грузы … 127
5. В случаях, когда в соответствии с законом или иными … 127
Статья 820. Подача транспортных средств, 127
1. Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в срок, … 127
2. Погрузка (выгрузка) груза осуществляется транспортной организацией или отправителем (получателем) … 127
3. Погрузка (выгрузка) груза, осуществляемая силами и средствами отправителя (получателя) … 127
Статья 821. Сроки доставки груза, пассажира и багажа 127
Статья 822. Ответственность за нарушение 127
1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке … 127
2. Соглашения транспортных организаций с пассажирами и грузовладельцами об ограничении … 128
Статья 823. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя … 128
1. Перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки груза в … 128
2. Перевозчик и отправитель груза освобождаются от ответственности в случае … 128
Статья 824. Ответственность перевозчика 128
1. За задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, или опоздание … 128
2. В случае отказа пассажира от перевозки из-за задержки отправления … 129
Статья 825. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) … 129
1. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, происшедшую … 129
2. Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается перевозчиком: 129
3. Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, недостачей … 129
4. Документы о причинах несохранности груза или багажа (коммерческий акт, … 129
Статья 826. Претензии и иски по перевозкам грузов 129
1. До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, … 129
2. Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или грузополучателем … 130
3. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, … 130
Статья 827. Договоры об организации перевозок 130
Статья 828. Договоры между транспортными организациями 130
Статья 829. Ответственность перевозчика за причинение 130
Глава 42. Транспортная экспедиция 130
Статья 830. Договор транспортной экспедиции 130
1. По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за … 130
2. Условия выполнения договора транспортной экспедиции определяются соглашением сторон, если … 131
Статья 831. Форма договора транспортной экспедиции 131
1. Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме. 131
2. Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если это необходимо для … 131
Статья 832. Ответственность экспедитора по договору 131
Статья 833. Документы и другая информация, 131
1. Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую информацию о … 131
2. Экспедитор обязан сообщить клиенту об обнаруженных недостатках полученной информации, … 132
3. В случае непредоставления клиентом необходимой информации экспедитор вправе не … 132
4. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные экспедитору в связи … 132
Статья 834. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом 132
Статья 835. Односторонний отказ от исполнения договора 132
Глава 43. Заем и кредит 132
§ 1. Заем 132
Статья 836. Договор займа 132
1. По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность … 132
2. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или … 133
3. Особенности предоставления займа под проценты заемщику-гражданину в целях, не … 133
Статья 837. Форма договора займа 133
1. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной … 133
2. Договор займа признается заключенным в письменной форме при наличии … 133
Статья 838. Проценты по договору займа 133
1. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец … 133
2. При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня … 133
3. Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не … 133
Статья 839. Обязанность заемщика возвратить сумму займа 133
1. Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в порядке … 133
2. Сумма беспроцентного займа может быть возвращена заемщиком досрочно. 134
3. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается … 134
Статья 840. Последствия нарушения заемщиком договора займа 134
1. Если иное не предусмотрено законом или договором, в случаях, … 134
2. Если договором предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), … 134
Статья 841. Оспаривание договора займа 134
1. Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, … 134
2. Договор займа, который должен быть заключен в письменной форме … 134
3. Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его … 134
Статья 842. Последствия утраты обеспечения обязательств заемщика 135
Статья 843. Целевой заем 135
1. Если договор займа заключен с условием использования заемщиком полученных … 135
2. В случае невыполнения заемщиком условия договора займа о целевом … 135
Статья 844. Новация долга в заемное обязательство 135
1. По соглашению сторон долг, возникший из купли-продажи, имущественного найма … 135
2. Замена долга заемным обязательством осуществляется с соблюдением правил настоящего … 135
Статья 845. Договор государственного займа 135
1. По договору государственного займа заемщиком выступает государство, а займодавцем … 135
2. Государственные займы являются добровольными. 135
3. Договор государственного займа заключается путем приобретения займодавцем выпущенных государственных … 135
4. Изменение условий выпущенного в обращение займа (конверсия займа), в … 136
5. Правила о договоре государственного займа соответственно применяются к займам, … 136
Статья 846. Вексель 136
Статья 847. Облигация 136
§ 2. Кредит 136
Статья 848. Кредитный договор 136
1. По кредитному договору одна сторона - банк или иная … 136
2. К отношениям по кредитному договору применяются правила настоящего Кодекса … 137
Статья 849. Форма кредитного договора 137
Статья 850. Отказ от предоставления или получения кредита 137
1. Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику предусмотренного кредитным договором … 137
2. Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, … 137
3. В случае нарушения заемщиком предусмотренной кредитным договором обязанности целевого … 137
Статья 851. Товарный кредит 137
Статья 852. Коммерческий кредит 137
1. Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой … 137
2. К коммерческому кредиту соответственно применяются правила настоящей главы, если … 138
Глава 44. Финансирование под уступку денежного 138
Статья 853. Договор финансирования под уступку 138
1. По договору финансирования под уступку денежного требования (факторинг) одна … 138
2. Обязательства финансового агента по договору финансирования под уступку денежного … 138
Статья 854. Порядок исчисления вознаграждения 138
1. За оказанные услуги клиент выплачивает финансовому агенту вознаграждение, определенное … 138
2. Размер вознаграждения финансового агента определяется в том числе в … 138
Статья 855. Финансовый агент 138
Статья 856. Денежное требование, уступаемое 139
1. Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как … 139
2. При уступке будущего денежного требования оно считается перешедшим к … 139
Статья 857. Ответственность клиента перед финансовым агентом 139
1. Если договором финансирования под уступку денежного требования не предусмотрено … 139
2. Денежное требование, являющееся предметом уступки, признается действительным, если клиент … 139
3. Клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником … 139
Статья 858. Недействительность запрета уступки 139
1. Уступка финансовому агенту денежного требования является действительной, даже если … 139
2. Положение, установленное пунктом 1 настоящей статьи, не освобождает клиента … 140
Статья 859. Последующая уступка денежного требования 140
Статья 860. Исполнение денежного требования 140
1. Должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что … 140
2. По просьбе должника финансовый агент обязан в разумный срок … 140
3. Исполнение денежного требования должником финансовому агенту в соответствии с … 140
Статья 861. Права финансового агента на суммы, 140
1. Если по условиям договора финансирования под уступку денежного требования … 140
2. Если уступка денежного требования финансовому агенту осуществлена в целях … 140
Статья 862. Встречные требования должника 141
1. В случае обращения финансового агента к должнику с требованием … 141
2. Требования, которые должник мог бы предъявить клиенту в связи … 141
Статья 863. Возврат должнику сумм, полученных 141
1. В случае нарушения клиентом своих обязательств по договору, заключенному … 141
2. Должник, имеющий право получить непосредственно с клиента суммы, уплаченные … 141
Глава 45. Банковский вклад 141
Статья 864. Договор банковского вклада 141
1. По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк - … 141
2. Договор банковского вклада, в котором вкладчиком выступает гражданин, является … 142
3. К отношениям банка и вкладчика по счету, на который … 142
4. Правила настоящей главы, относящиеся к банкам, применяются также к … 142
Статья 865. Право привлекать денежные средства во вклады 142
1. Право привлекать денежные средства во вклады имеют банки, которым … 142
2. В случае принятия вклада от гражданина лицом, не имеющим … 142
3. Если иное не установлено законом, последствия, предусмотренные пунктом 2 … 142
Статья 866. Форма договора банковского вклада 142
1. Договор банковского вклада должен быть заключен в простой письменной … 142
2. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет недействительность этого … 143
Статья 867. Виды вкладов 143
1. Договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада по … 143
2. По договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать … 143
3. В случаях, когда срочный либо другой вклад, иной, чем … 143
4. В случаях, когда вкладчик не требует возврата суммы срочного … 143
Статья 868. Проценты на вклад 143
1. Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере, … 143
2. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, банк вправе … 143
3. Определенный договором банковского вклада размер процентов на вклад, внесенный … 144
Статья 869. Порядок начисления процентов на вклад и их выплаты 144
1. Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего … 144
2. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, проценты на … 144
Статья 870. Обеспечение возврата вклада 144
1. Банки обязаны обеспечивать возврат вкладов граждан путем обязательного страхования, … 144
2. Способы обеспечения банком возврата вкладов юридических лиц определяются договором … 144
3. При заключении договора банковского вклада банк обязан предоставить вкладчику … 145
4. При невыполнении банком обязанностей по обеспечению возврата вклада, а … 145
Статья 871. Внесение третьими лицами денежных 145
Статья 872. Вклад в пользу третьего лица 145
1. Вклад может быть внесен в банк на имя определенного … 145
2. До выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами вкладчика лицо, … 145
3. Правила о договоре в пользу третьего лица (статья 430 … 145
Статья 873. Сберегательная книжка 145
1. Если соглашением сторон не предусмотрено иное, заключение договора банковского … 146
2. Договором банковского вклада может быть предусмотрена выдача именной сберегательной … 146
3. Выдача вклада, выплата процентов по нему и исполнение распоряжений … 146
Статья 874. Сберегательный (депозитный) сертификат 146
1. Сберегательный (депозитный) сертификат является ценной бумагой, удостоверяющей сумму вклада, … 146
2. Сберегательные (депозитные) сертификаты могут быть предъявительскими или именными. 146
3. В случае досрочного предъявления сберегательного (депозитного) сертификата к оплате … 146
Глава 46. Банковский счет 146
Статья 875. Договор банковского счета 147
Статья 876. Использование банком денежных 147
Статья 877. Распоряжение владельцем счета денежными средствами 147
1. Владелец счета самостоятельно распоряжается своими денежными средствами, находящимися на … 147
2. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных … 147
Статья 878. Форма договора банковского счета 147
1. Договор банковского счета должен быть заключен в письменной форме. 147
2. Несоблюдение письменной формы договора банковского счета влечет недействительность этого … 147
Статья 879. Заключение договора банковского счета 147
1. При заключении договора банковского счета клиенту или указанному им … 147
2. Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся … 147
Статья 880. Удостоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете 148
1. Права лиц, осуществляющих от имени владельца счета распоряжения о … 148
2. Владелец счета может дать банку распоряжение о списании денежных … 148
3. Договором банковского счета может быть предусмотрено удостоверение прав по … 148
Статья 881. Операции по счету, выполняемые банком 148
Статья 882. Сроки операций по счету 148
Статья 883. Кредитование счета 149
1. В случаях, когда в соответствии с договором банковского счета … 149
2. Права и обязанности сторон, связанные с кредитованием счета, определяются … 149
Статья 884. Оплата расходов банка на совершение операций по счету 149
1. Владелец счета оплачивает услуги банка по совершению операций с … 149
2. Плата за услуги банка, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, … 149
Статья 885. Проценты за пользование банком денежными средствами, находящимися на … 149
1. Если иное не предусмотрено договором банковского счета, за пользование … 149
2. Проценты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, уплачиваются банком … 149
3. Сумма процентов зачисляется на счет в сроки, предусмотренные договором, … 150
Статья 886. Зачет встречных требований банка и владельца счета 150
1. Денежные требования банка к владельцу счета, связанные с кредитованием … 150
2. Зачет требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется … 150
Статья 887. Основания списания денежных средств со счета 150
1. Списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании … 150
2. Без распоряжения владельца счета списание денежных средств, находящихся на … 150
Статья 888. Очередность списания денежных средств со счета 150
1. При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна … 150
2. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех … 150
Статья 889. Ответственность банка за нарушение правил 151
Статья 890. Банковская тайна 151
1. Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций … 151
2. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим … 151
3. В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, … 152
Статья 891. Ограничение распоряжения счетом 152
Статья 892. Расторжение договора банковского счета 152
1. Договор банковского счета может быть расторгнут по заявлению его … 152
2. По требованию банка договор банковского счета может быть расторгнут … 152
3. Расторжение договора банковского счета является основанием закрытия счета. 153
4. Остаток денежных средств на счете выдается его владельцу либо … 153
Статья 893. Счета банков 153
Глава 47. Расчеты 153
Статья 894. Наличные и безналичные расчеты 153
1. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими … 153
2. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием … 153
3. Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации (далее … 153
Статья 895. Формы безналичных расчетов 153
1. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по … 153
2. Стороны по договору вправе избрать и предусмотреть в договоре … 153
Статья 896. Общие положения о расчетах платежными поручениями 154
1. При расчетах платежным поручением (банковский перевод) банк обязуется по … 154
2. Лицо, указанное в платежном поручении в качестве получателя средств, … 154
3. Порядок осуществления расчетов платежными поручениями регулируется законом, а также … 154
4. Правила настоящего параграфа применяются к отношениям, связанным с перечислением … 154
Статья 897. Условия исполнения банком платежного поручения 154
1. Содержание платежного поручения и представляемых вместе с ним расчетных … 154
2. При несоответствии платежного поручения требованиям, указанным в пункте 1 … 154
3. Поручение плательщика исполняется банком при наличии средств на счете … 154
Статья 898. Исполнение поручения 155
1. Банк, принявший платежное поручение плательщика, обязан перевести соответствующую денежную … 155
2. Банк вправе привлекать другие банки для выполнения операций по … 155
3. Банк обязан незамедлительно сообщить плательщику об исполнении поручения. Порядок … 155
Статья 899. Ответственность за неисполнение или 155
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения клиента банк … 155
2. Ответственность возлагается судом на банки, допустившие нарушение правил совершения … 155
3. Если нарушение правил совершения расчетных операций банком повлекло неправомерное … 155
Статья 900. Общие положения о расчетах по аккредитиву 155
1. При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика … 155
2. В случае открытия покрытого (депонированного) аккредитива банк-эмитент при его … 156
3. Порядок осуществления расчетов по аккредитиву регулируется законом, а также … 156
Статья 901. Отзывный аккредитив 156
1. Отзывным признается аккредитив, который может быть изменен или отменен … 156
2. Если получатель средств выполнил условия аккредитива, а платеж произведен … 156
3. Обо всех распоряжениях плательщика, изменяющих или досрочно отменяющих отзывный … 156
4. Аккредитив является отзывным, если в его тексте прямо не … 156
Статья 902. Безотзывный аккредитив 156
1. Безотзывным признается аккредитив, который не может быть отменен без … 156
2. По просьбе банка-эмитента исполняющий банк, участвующий в проведении аккредитивной … 156
Статья 903. Исполнение аккредитива 157
1. Для исполнения аккредитива получатель средств представляет в исполняющий банк … 157
2. Если исполняющий банк произвел платеж или осуществил иную операцию … 157
Статья 904. Отказ в принятии документов 157
1. Если исполняющий банк отказывает в принятии документов, которые по … 157
2. Если банк-эмитент, получив принятые исполняющим банком документы, считает, что … 157
Статья 905. Ответственность банка за нарушение условий аккредитива 157
1. Ответственность за нарушение условий аккредитива перед плательщиком несет банк-эмитент, … 157
2. При необоснованном отказе исполняющего банка в выплате денежных средств … 157
3. В случае неправильной выплаты исполняющим банком денежных средств по … 157
Статья 906. Закрытие аккредитива 157
1. Аккредитив в исполняющем банке закрывается: 157
2. Неиспользованная сумма депонированного аккредитива подлежит возврату банку-эмитенту одновременно с … 158
Статья 907. Основные положения о расчетах по инкассо 158
1. При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению … 158
2. Банк-эмитент, получивший инкассовое поручение, вправе привлекать для его выполнения … 158
3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения клиента банк-эмитент … 158
Статья 908. Исполнение инкассового поручения 158
1. При отсутствии какого-либо документа или несоответствии документов по внешним … 158
2. Документы представляются плательщику в той форме, в которой они … 158
3. Если документы подлежат оплате по предъявлению, исполняющий банк должен … 159
4. Частичные платежи могут быть приняты в случаях, когда это … 159
5. Полученные (инкассированные) суммы должны быть немедленно переданы исполняющим банком … 159
Статья 909. Извещение об отказе от проведения операции 159
1. Если платеж и (или) акцепт не были получены, исполняющий … 159
2. При неполучении указаний о дальнейших действиях в срок, установленный … 159
Статья 910. Общие положения о расчетах чеками 159
1. Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение … 159
2. При расчетах чеком в качестве плательщика по чеку может … 159
3. Отзыв чека до истечения срока для его предъявления не … 159
4. Выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение которого … 159
5. Порядок и условия использования чеков в платежном обороте регулируются … 159
Статья 911. Реквизиты чека 160
1. Чек должен содержать: 160
2. Форма чека и порядок его заполнения определяются законом и … 160
Статья 912. Оплата чека 160
1. Чек оплачивается за счет средств чекодателя. 160
2. Чек подлежит оплате плательщиком при условии предъявления его к … 160
3. Убытки, возникшие вследствие оплаты плательщиком подложного, похищенного или утраченного … 160
4. Лицо, оплатившее чек, вправе потребовать передачи ему чека с … 160
Статья 913. Обязанности плательщика 160
Статья 914. Передача прав по чеку 160
1. Передача прав по чеку производится в порядке, установленном статьей … 160
2. Именной чек не подлежит передаче. 161
3. В переводном чеке индоссамент на плательщика имеет силу расписки … 161
Статья 915. Гарантия платежа (аваль) 161
1. Платеж по чеку может быть гарантирован полностью или частично … 161
2. Аваль проставляется на лицевой стороне чека или на дополнительном … 161
3. Авалист отвечает так же, как и тот, за кого … 161
4. Авалист, оплативший чек, приобретает права, вытекающие из чека, против … 161
Статья 916. Инкассирование чека 161
1. Представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, на инкассо для … 161
2. Зачисление средств по инкассированному чеку на счет чекодержателя производится … 161
Статья 917. Удостоверение отказа от оплаты чека 161
1. Отказ от оплаты чека должен быть удостоверен одним из … 161
2. Протест или равнозначный ему акт должен быть совершен до … 162
Статья 918. Извещение о неоплате чека 162
Статья 919. Последствия неоплаты чека 162
1. В случае отказа плательщика оплатить чек чекодержатель вправе по … 162
2. Чекодержатель вправе потребовать от указанных лиц оплаты суммы чека, … 162
3. Иск чекодержателя к лицам, указанным в пункте 1 настоящей … 162
Глава 48. Поручение 162
Статья 920. Договор поручения 162
1. По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить или … 163
2. Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в … 163
3. Договор поручения заключается в письменной форме. 163
Статья 921. Вознаграждение в договоре поручения 163
1. Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если это предусмотрено законом, … 163
2. При отсутствии в возмездном договоре поручения условия о размере … 163
3. Поверенный, действующий в качестве коммерческого представителя (пункт 1 статьи … 163
Статья 922. Исполнение поручения в соответствии 163
1. Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с … 163
2. Поверенный вправе отступить от указаний доверителя, если по обстоятельствам … 163
3. Поверенному, действующему в качестве коммерческого представителя (пункт 1 статьи … 163
Статья 923. Обязанности поверенного 164
Статья 924. Обязанности доверителя 164
1. Доверитель обязан выдать поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических … 164
2. Доверитель обязан, если иное не предусмотрено договором: 164
3. Доверитель обязан возместить необходимые издержки, понесенные поверенным при выполнении … 164
Статья 925. Передоверие исполнения поручения 164
1. Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу (заместителю) лишь … 164
2. Доверитель вправе отвести заместителя, избранного поверенным, кроме случаев, когда … 165
3. Если возможный заместитель поверенного поименован в договоре поручения, поверенный … 165
Статья 926. Прекращение договора поручения 165
1. Договор поручения прекращается, наряду с общими основаниями прекращения обязательства, … 165
2. Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от него … 165
3. Сторона, отказывающаяся от договора с поверенным, действующим в качестве … 165
Статья 927. Последствия прекращения договора поручения 165
1. Если договор поручения прекращен до того, как поручение исполнено … 165
2. Отмена доверителем поручения не является основанием для возмещения убытков, … 165
3. Отказ поверенного от исполнения поручения доверителя не является основанием … 165
Статья 928. Правопреемство в договоре поручения 166
Глава 49. Деятельность в чужом интересе без поручения 166
Статья 929. Условия действия в чужом интересе 166
1. Действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия … 166
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, не применяются к действиям в … 166
Статья 930. Уведомление заинтересованного лица 166
1. Лицо, действующее в чужом интересе, обязано при первой возможности … 166
2. Если лицо, действующее в интересах другого лица без его … 166
3. Не требуется специально сообщать заинтересованному физическому лицу о действиях … 166
Статья 931. Последствия одобрения заинтересованным 166
Статья 932. Последствия неодобрения заинтересованным 167
1. Действия в чужом интересе, совершенные после того, как тому, … 167
2. Действия с целью предотвратить опасность для жизни лица, оказавшегося … 167
Статья 933. Совершение сделок в чужом интересе 167
1. Обязанности по сделке, заключенной в чужом интересе, переходят к … 167
2. При переходе обязанностей по такой сделке к лицу, в … 167
Статья 934. Обязанности лица, в интересах которого 167
1. Лицо, в интересах которого осуществлялась деятельность без поручения, обязано … 167
2. Расходы и иные убытки лица, действовавшего в чужом интересе, … 167
Статья 935. Вознаграждение за действия в чужом интересе 168
Статья 936. Неосновательное обогащение вследствие 168
Статья 937. Возмещение вреда, причиненного действиями 168
Статья 938. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе 168
Глава 50. Комиссия 168
Статья 939. Договор комиссии 168
1. По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению … 168
2. Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или … 169
3. Законом и иными правовыми актами могут быть предусмотрены особенности … 169
Статья 940. Комиссионное вознаграждение 169
1. Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае, когда … 169
2. Если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим … 169
Статья 941. Исполнение комиссионного поручения 169
Статья 942. Ответственность за неисполнение сделки, 169
1. Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом … 169
2. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним … 170
3. Уступка прав комитенту по сделке на основании пункта 2 … 170
Статья 943. Субкомиссия 170
1. Если иное не предусмотрено договором комиссии, комиссионер вправе в … 170
2. До прекращения договора комиссии комитент не вправе без согласия … 170
Статья 944. Отступление от указаний комитента 170
1. Комиссионер вправе отступить от указаний комитента, если по обстоятельствам … 170
2. Комиссионер, продавший имущество по цене ниже согласованной с комитентом, … 170
3. Если комиссионер купил имущество по цене выше согласованной с … 170
Статья 945. Права на вещи, являющиеся предметом комиссии 171
1. Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные комиссионером … 171
2. Комиссионер вправе в соответствии со статьей 376 (основания удержания) … 171
Статья 946. Удовлетворение требований комиссионера 171
Статья 947. Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или повреждение имущества … 171
1. Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение … 171
2. Если при приеме комиссионером имущества, присланного комитентом либо поступившего … 171
3. Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имущество комитента, отвечает … 172
Статья 948. Отчет комиссионера 172
Статья 949. Принятие комитентом исполненного 172
Статья 950. Возмещение расходов 172
Статья 951. Прекращение договора комиссии 172
Статья 952. Отмена комиссионного поручения комитентом 173
1. Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения договора … 173
2. В случае, когда договор комиссии заключен без указания срока … 173
3. В случае отмены поручения комитент обязан в срок, установленный … 173
Статья 953. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии 173
1. Комиссионер не вправе, если иное не предусмотрено договором комиссии, … 173
2. Комитент должен распорядиться своим находящимся в ведении комиссионера имуществом … 173
3. Если договором комиссии не предусмотрено иное, комиссионер, отказавшийся от … 173
Глава 51. Агентирование 174
Статья 954. Агентский договор 174
1. По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение … 174
2. В случаях, когда в агентском договоре, заключенном в письменной … 174
3. Агентский договор может быть заключен на определенный срок или … 174
4. Законом могут быть предусмотрены особенности отдельных видов агентского договора. 174
Статья 955. Агентское вознаграждение 174
Статья 956. Ограничения агентским договором 174
1. Агентским договором может быть предусмотрено обязательство принципала не заключать … 175
2. Агентским договором может быть предусмотрено обязательство агента не заключать … 175
3. Условия агентского договора, в силу которых агент вправе продавать … 175
Статья 957. Отчеты агента 175
1. В ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу … 175
2. Если агентским договором не предусмотрено иное, к отчету агента … 175
3. Принципал, имеющий возражения по отчету агента, должен сообщить о … 175
Статья 958. Субагентский договор 175
1. Если иное не предусмотрено агентским договором, агент вправе в … 175
2. Субагент не вправе заключать с третьими лицами сделки от … 175
Статья 959. Прекращение агентского договора 176
Статья 960. Применение к агентским отношениям правил 176
Глава 52. Доверительное управление имуществом 176
Статья 961. Договор доверительного управления имуществом 176
1. По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) … 176
2. Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в … 176
3. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом доверительный управляющий … 176
Статья 962. Основания возникновения (учреждения) 177
Статья 963. Объект доверительного управления 177
1. Объектами доверительного управления могут быть комплексы недвижимого имущества, отдельные … 177
2. Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги, за … 177
3. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, не … 177
Статья 964. Учредитель управления 177
Статья 965. Доверительный управляющий 178
1. Доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, … 178
2. Имущество не подлежит передаче в доверительное управление государственному органу … 178
3. Доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору доверительного … 178
Статья 966. Существенные условия договора доверительного 178
1. В договоре доверительного управления имуществом должны быть указаны: 178
2. Договор доверительного управления имуществом заключается на срок, не превышающий … 178
Статья 967. Форма договора доверительного управления имуществом 178
1. Договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в письменной … 178
2. Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен быть заключен в … 178
3. Несоблюдение формы договора доверительного управления имуществом или требования о … 179
Статья 968. Обособление имущества, находящегося 179
1. Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества … 179
2. Обращение взыскания по долгам учредителя управления на имущество, переданное … 179
Статья 969. Передача в доверительное управление имущества, 179
1. Передача заложенного имущества в доверительное управление не лишает залогодержателя … 179
2. Доверительный управляющий должен быть предупрежден о том, что передаваемое … 179
3. Если переданное в доверительное управление имущество было обременено правами … 179
Статья 970. Права и обязанности доверительного управляющего 179
1. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законом и договором … 180
2. Права, приобретенные доверительным управляющим в результате действий по доверительному … 180
3. Для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управлении, … 180
4. Доверительный управляющий представляет учредителю управления и выгодоприобретателю отчет о … 180
Статья 971. Передача доверительного управления имуществом 180
1. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление имуществом лично, кроме случаев, … 180
2. Доверительный управляющий может поручить другому лицу совершать от имени … 180
Статья 972. Ответственность доверительного управляющего 180
1. Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении имуществом должной … 180
2. Обязательства по сделке, совершенной доверительным управляющим с превышением предоставленных … 181
3. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением … 181
4. Договор доверительного управления имуществом может предусматривать предоставление доверительным управляющим … 181
Статья 973. Вознаграждение доверительному управляющему 181
Статья 974. Прекращение договора доверительного 181
1. Договор доверительного управления имуществом прекращается вследствие: 181
2. При отказе одной стороны от договора доверительного управления имуществом … 182
3. При прекращении договора доверительного управления имущество, находящееся в доверительном … 182
Статья 975. Передача в доверительное управление ценных бумаг 182
Статья 976. Доверительное управление имуществом 182
1. Доверительное управление имуществом может быть также учреждено: 182
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, соответственно применяются к отношениям по … 183
Глава 53. Коммерческая концессия (франчайзинг, франшиза) 183
Статья 977. Договор коммерческой концессии 183
1. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить … 183
2. Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой … 183
3. Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации … 183
Статья 978. Форма и регистрация договора коммерческой концессии 183
1. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. … 184
2. Договор коммерческой концессии регистрируется исполнительным органом государственной власти по … 184
Статья 979. Коммерческая субконцессия 184
1. Договором коммерческой концессии может быть предусмотрено право пользователя разрешать … 184
2. Если договор коммерческой концессии является недействительным, недействительны и заключенные … 184
3. Если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии, заключенным на … 184
4. Пользователь несет субсидиарную ответственность за вред, причиненный правообладателю действиями … 184
5. К договору коммерческой субконцессии применяются предусмотренные настоящей главой правила … 185
Статья 980. Вознаграждение по договору коммерческой концессии 185
Статья 981. Обязанности правообладателя 185
1. Правообладатель обязан: 185
2. Если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, правообладатель обязан: 185
Статья 982. Обязанности пользователя 185
Статья 983. Ограничения прав сторон по договору 186
1. Договором коммерческой концессии могут быть предусмотрены ограничения прав сторон … 186
2. Являются ничтожными такие условия, ограничивающие права сторон по договору … 187
Статья 984. Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю 187
Статья 985. Право пользователя заключить договор 187
1. Пользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет по истечении … 187
2. Правообладатель вправе отказать в заключении договора коммерческой концессии на … 187
Статья 986. Изменение договора коммерческой концессии 188
Статья 987. Прекращение договора коммерческой концессии 188
1. Каждая из сторон договора коммерческой концессии, заключенного без указания … 188
2. Досрочное расторжение договора коммерческой концессии, заключенного с указанием срока, … 188
3. В случае прекращения принадлежащих правообладателю прав на фирменное наименование … 188
4. При объявлении правообладателя или пользователя несостоятельным (банкротом) договор коммерческой … 188
Статья 988. Сохранение договора коммерческой концессии 188
1. Переход к другому лицу какого-либо исключительного права, входящего в … 188
2. В случае смерти правообладателя его права и обязанности по … 188
Статья 989. Последствия изменения коммерческого обозначения 189
Статья 990. Последствия прекращения исключительного права, пользование которым предоставлено по … 189
Глава 54. Хранение 189
§ 1. Общие положения о хранении 189
Статья 991. Договор хранения 189
1. По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, … 190
2. В договоре хранения, в котором хранителем является коммерческая организация … 190
Статья 992. Форма договора хранения 190
1. Договор хранения должен быть заключен в письменной форме в … 190
2. Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие … 190
3. Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны … 190
Статья 993. Исполнение обязанности принять вещь на хранение 190
1. Хранитель, взявший на себя по договору обязательство принять вещь … 191
2. Если иное не предусмотрено договором, хранитель освобождается от обязанности … 191
Статья 994. Срок хранения 191
1. Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения … 191
2. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может … 191
3. Если срок хранения определен моментом востребования вещи поклажедателем, хранитель … 191
Статья 995. Хранение вещей с обезличением 191
Статья 996. Обязанности хранителя обеспечить сохранность вещи 191
1. Хранитель обязан принять все предусмотренные договором, а также другие … 191
2. Хранитель во всяком случае должен принять для сохранения переданной … 192
3. Если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан заботиться о принятой … 192
Статья 997. Пользование вещью, переданной на хранение 192
Статья 998. Изменение условий хранения 192
1. При необходимости изменения условий хранения вещи, предусмотренных договором хранения, … 192
2. Если во время хранения возникла реальная угроза порчи вещи, … 192
Статья 999. Хранение вещей с опасными свойствами 192
1. Вещи легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или вообще опасные по своей природе, … 192
2. Если принятые на хранение с ведома и согласия хранителя … 193
Статья 1000. Передача вещи на хранение третьему лицу 193
Статья 1001. Вознаграждение за хранение 193
1. Вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по окончании … 193
2. При просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на … 193
3. Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по обстоятельствам, … 193
4. Если по истечении срока хранения находящаяся на хранении вещь … 194
5. Правила настоящей статьи применяются, если договором хранения не предусмотрено … 194
Статья 1002. Возмещение расходов на хранение 194
1. Если иное не предусмотрено договором хранения, расходы хранителя на … 194
2. При безвозмездном хранении поклажедатель обязан возместить хранителю произведенные им … 194
Статья 1003. Чрезвычайные расходы на хранение 194
1. Расходы на хранение вещи, которые превышают обычные расходы такого … 194
2. При необходимости произвести чрезвычайные расходы хранитель обязан запросить поклажедателя … 194
3. Если иное не предусмотрено договором хранения, чрезвычайные расходы возмещаются … 194
Статья 1004. Обязанность поклажедателя взять вещь обратно 194
1. По истечении обусловленного срока хранения или срока, предоставленного хранителем … 195
2. При неисполнении поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь, переданную … 195
Статья 1005. Обязанность хранителя возвратить вещь 195
1. Хранитель обязан возвратить поклажедателю или лицу, указанному им в … 195
2. Вещь должна быть возвращена хранителем в том состоянии, в … 195
3. Одновременно с возвратом вещи хранитель обязан передать плоды и … 195
Статья 1006. Основания ответственности хранителя 195
1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых … 195
2. За утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение вещей … 195
Статья 1007. Размер ответственности хранителя 196
1. Убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются … 196
2. При безвозмездном хранении убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или … 196
3. В случае, когда в результате повреждения, за которое хранитель … 196
Статья 1008. Возмещение убытков, причиненных хранителю 196
Статья 1009. Прекращение хранения по требованию поклажедателя 196
Статья 1010. Применение общих положений 196
Статья 1011. Хранение в силу закона 196
§ 2. Хранение на товарном складе 197
Статья 1012. Договор складского хранения 197
1. По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за … 197
2. Письменная форма договора складского хранения считается соблюденной, если его … 197
Статья 1013. Хранение товаров складом общего пользования 197
1. Товарный склад признается складом общего пользования, если из закона, … 197
2. Договор складского хранения, заключаемый товарным складом общего пользования, признается … 197
Статья 1014. Проверка товаров при их приеме товарным 197
1. Если иное не предусмотрено договором складского хранения, товарный склад … 197
2. Товарный склад обязан предоставлять товаровладельцу во время хранения возможность … 197
Статья 1015. Изменение условий хранения и состояния товаров 197
1. В случае, когда для обеспечения сохранности товаров требуется изменить … 197
2. При обнаружении во время хранения повреждений товара, выходящих за … 198
Статья 1016. Проверка количества и состояния товара 198
1. Товаровладелец и товарный склад имеют право каждый требовать при … 198
2. Если при возвращении товара складом товаровладельцу товар не был … 198
Статья 1017. Складские документы 198
1. Товарный склад выдает в подтверждение принятия товара на хранение … 198
2. Двойное складское свидетельство состоит из двух частей - складского … 198
3. Двойное складское свидетельство, каждая из двух его частей и … 198
4. Товар, принятый на хранение по двойному или простому складскому … 198
Статья 1018. Двойное складское свидетельство 198
1. В каждой части двойного складского свидетельства должны быть одинаково … 198
2. Документ, не соответствующий требованиям настоящей статьи, не является двойным … 199
Статья 1019. Права держателей складского и залогового свидетельств 199
1. Держатель складского и залогового свидетельств имеет право распоряжения хранящимся … 199
2. Держатель складского свидетельства, отделенного от залогового свидетельства, вправе распоряжаться … 199
3. Держатель залогового свидетельства, иной, чем держатель складского свидетельства, имеет … 199
Статья 1020. Передача складского и залогового свидетельств 199
Статья 1021. Выдача товара по двойному складскому свидетельству 199
1. Товарный склад выдает товар держателю складского и залогового свидетельств … 199
2. Держателю складского свидетельства, который не имеет залогового свидетельства, но … 199
3. Товарный склад, вопреки требованиям настоящей статьи выдавший товар держателю … 200
4. Держатель складского и залогового свидетельств вправе требовать выдачи товара … 200
Статья 1022. Простое складское свидетельство 200
1. Простое складское свидетельство выдается на предъявителя. 200
2. Простое складское свидетельство должно содержать сведения, предусмотренные подпунктами а), … 200
3. Документ, не соответствующий требованиям настоящей статьи, не является простым … 200
Статья 1023. Хранение вещей с правом распоряжения ими 200
1. Если из закона, иных правовых актов или договора следует, … 200
Статья 1024. Хранение в ломбарде 200
1. Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину, является публичным … 200
2. Заключение договора хранения в ломбарде удостоверяется выдачей ломбардом поклажедателю … 200
3. Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке по … 200
4. Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой счет … 200
Статья 1025. Не востребованные из ломбарда вещи 200
1. Если вещь, сданная на хранение в ломбард, не востребована … 201
2. Из суммы, вырученной от продажи невостребованной вещи, погашаются плата … 201
Статья 1026. Хранение ценностей в банке 201
1. Банк может принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные металлы … 201
2. Заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется выдачей банком … 201
Статья 1027. Хранение ценностей в индивидуальном 201
1. Договором хранения ценностей в банке может быть предусмотрено их … 201
2. По договору хранения ценностей в банке с использованием клиентом … 201
3. По договору хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту … 201
4. К договору о предоставлении банковского сейфа в пользование другому … 202
Статья 1028. Хранение в камерах хранения транспортных организаций 202
1. Находящиеся в ведении транспортных организаций общего пользования камеры хранения … 202
2. В подтверждение принятия вещи на хранение в камеру хранения … 202
3. Срок, в течение которого камера хранения обязана хранить вещи, … 202
4. Убытки поклажедателя вследствие утраты, недостачи или повреждения вещей, сданных … 202
Статья 1029. Хранение в гардеробах организаций 202
1. Хранение в гардеробах организаций предполагается безвозмездным, если вознаграждение за … 202
2. Хранитель вещи, сданной в гардероб, независимо от того, осуществляется … 203
3. Правила настоящей статьи применяются также к хранению верхней одежды, … 203
Статья 1030. Хранение в гостинице 203
1. Гостиница отвечает как хранитель и без особого о том … 203
2. Гостиница отвечает за утрату денег, иных валютных ценностей, ценных … 203
3. Постоялец, обнаруживший утрату, недостачу или повреждение своих вещей, обязан … 203
4. Сделанное гостиницей объявление о том, что она не принимает … 203
5. Правила настоящей статьи соответственно применяются в отношении хранения вещей … 203
Статья 1031. Хранение вещей, являющихся 203
1. По договору о секвестре двое или несколько лиц, между … 203
2. Вещь, являющаяся предметом спора между двумя или несколькими лицами, … 204
3. На хранение в порядке секвестра могут быть переданы как … 204
4. Хранитель, осуществляющий хранение вещи в порядке секвестра, имеет право … 204
Глава 55. Страхование 204
Статья 1032. Добровольное и обязательное страхование 204
1. Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, … 204
2. В случаях, когда законом на указанных в нем лиц … 204
3. Законом могут быть предусмотрены случаи обязательного страхования жизни, здоровья … 204
Статья 1033. Интересы, страхование которых не допускается 204
1. Страхование противоправных интересов не допускается. 204
2. Не допускается страхование убытков от участия в играх, лотереях … 204
3. Не допускается страхование расходов, к которым лицо может быть … 204
4. Условия договоров страхования, противоречащие пунктам 1 – 3 настоящей … 205
Статья 1034. Договор имущественного страхования 205
1. По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за … 205
2. По договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы … 205
Статья 1035. Страхование имущества 205
1. Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу … 205
2. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхователя или … 205
3. Договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя может быть заключен … 205
Статья 1036. Страхование ответственности за причинение вреда 206
1. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие … 206
2. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно … 206
3. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается заключенным … 206
4. В случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в … 206
Статья 1037. Страхование ответственности по договору 206
1. Страхование риска ответственности за нарушение договора допускается в случаях, … 206
2. По договору страхования риска ответственности за нарушение договора может … 206
3. Риск ответственности за нарушение договора считается застрахованным в пользу … 206
Статья 1038. Страхование предпринимательского риска 206
Статья 1039. Договор личного страхования 207
1. По договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за … 207
2. Договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного лица, … 207
Статья 1040. Обязательное страхование 207
1. Законом на указанных в нем лиц может быть возложена … 207
2. Обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть … 207
3. В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, … 207
4. В случаях, когда обязанность страхования не вытекает из закона, … 208
Статья 1041. Осуществление обязательного страхования 208
1. Обязательное страхование осуществляется путем заключения договора страхования лицом, на … 208
2. Обязательное страхование осуществляется за счет страхователя, за исключением обязательного … 208
3. Объекты, подлежащие обязательному страхованию, риски, от которых они должны … 208
Статья 1042. Последствия нарушения правил 208
1. Лицо, в пользу которого по закону должно быть осуществлено … 208
2. Если лицо, на которое возложена обязанность страхования, не осуществило … 208
3. Суммы, неосновательно сбереженные лицом, на которое возложена обязанность страхования, … 208
Статья 1043. Страховщик 209
Статья 1044. Выполнение обязанностей по договору страхования 209
1. Заключение договора страхования в пользу выгодоприобретателя, в том числе … 209
2. Страховщик вправе требовать от выгодоприобретателя, в том числе и … 209
Статья 1045. Форма договора страхования 209
1. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение … 209
2. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа … 210
3. Страховщик при заключении договора страхования вправе применять разработанные им … 210
Статья 1046. Страхование по генеральному полису 210
1. Систематическое страхование разных партий однородного имущества (товаров, грузов и … 210
2. Страхователь обязан в отношении каждой партии имущества, подпадающей под … 210
3. По требованию страхователя страховщик обязан выдавать страховые полисы по … 210
Статья 1047. Существенные условия договора страхования 210
1. При заключении договора имущественного страхования между страхователем и страховщиком … 210
2. При заключении договора личного страхования между страхователем и страховщиком … 211
Статья 1048. Определение условий договора страхования 211
1. Условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены … 211
2. Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные в … 211
3. При заключении договора страхования страхователь и страховщик могут договориться … 211
4. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих интересов на … 211
Статья 1049. Сведения, предоставляемые страхователем 211
1. При заключении договора страхования страхователь обязан сообщить страховщику известные … 211
2. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов страхователя на … 211
3. Если после заключения договора страхования будет установлено, что страхователь … 212
Статья 1050. Право страховщика на оценку страхового риска 212
1. При заключении договора страхования имущества страховщик вправе произвести осмотр … 212
2. При заключении договора личного страхования страховщик вправе провести обследование … 212
3. Оценка страхового риска страховщиком на основании настоящей статьи необязательна … 212
Статья 1051. Тайна страхования 212
Статья 1052. Страховая сумма 212
1. Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение … 212
2. При страховании имущества или предпринимательского риска, если договором страхования … 213
3. В договорах личного страхования и договорах страхования гражданской ответственности … 213
Статья 1053. Оспаривание страховой стоимости имущества 213
Статья 1054. Неполное имущественное страхование 213
Статья 1055. Дополнительное имущественное страхование 213
1. В случае, когда имущество или предпринимательский риск застрахованы лишь … 213
2. Несоблюдение положений пункта 1 настоящей статьи влечет последствия, предусмотренные … 213
Статья 1056. Последствия страхования сверх страховой стоимости 213
1. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества или … 214
2. Если в соответствии с договором страхования страховая премия вносится … 214
3. Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием … 214
4. Правила, предусмотренные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, … 214
Статья 1057. Имущественное страхование от разных страховых рисков 214
1. Имущество и предпринимательский риск могут быть застрахованы от разных … 214
2. Если из двух или нескольких договоров, заключенных в соответствии … 214
Статья 1058. Сострахование 214
Статья 1059. Страховая премия и страховые взносы 215
1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую страхователь … 215
2. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по … 215
3. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, … 215
4. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, … 215
Статья 1060. Замена застрахованного лица 215
1. В случае, когда по договору страхования риска ответственности за … 215
2. Застрахованное лицо, названное в договоре личного страхования, может быть … 215
Статья 1061. Замена выгодоприобретателя 215
Статья 1062. Начало действия договора страхования 216
1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает … 216
2. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи, происшедшие … 216
Статья 1063. Досрочное прекращение договора страхования 216
1. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он … 216
2. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое … 216
3. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в … 216
Статья 1064. Последствия увеличения страхового риска 216
1. В период действия договора имущественного страхования страхователь (выгодоприобретатель) обязан … 217
2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе … 217
3. При неисполнении страхователем либо выгодоприобретателем предусмотренной в пункте 1 … 217
4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, … 217
5. При личном страховании последствия изменения страхового риска в период … 217
Статья 1065. Переход прав на застрахованное имущество 217
Статья 1066. Уведомление страховщика о наступлении 217
1. Страхователь по договору имущественного страхования после того, как ему … 218
2. Неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, дает страховщику … 218
3. Правила, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, соответственно … 218
Статья 1067. Уменьшение убытков от страхового случая 218
1. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором имущественного страхования, страхователь … 218
2. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению страховщиком, если … 218
3. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что … 218
Статья 1068. Последствия наступления страхового случая по вине 218
1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, … 219
2. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по договору … 219
3. Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы, которая по … 219
Статья 1069. Основания освобождения страховщика от выплаты 219
1. Если законом или договором страхования не предусмотрено иное, страховщик … 219
2. Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается … 219
Статья 1070. Переход к страховщику прав страхователя 219
1. Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, … 219
2. Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с соблюдением … 219
3. Страхователь (выгодоприобретатель) обязан передать страховщику все документы и доказательства … 220
4. Если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к … 220
Статья 1071. Исковая давность по требованиям, связанным 220
Статья 1072. Перестрахование 220
1. Риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы, принятый на … 220
2. К договору перестрахования применяются правила, предусмотренные настоящей главой, подлежащие … 220
3. При перестраховании ответственным перед страхователем по основному договору страхования … 220
4. Допускается последовательное заключение двух или нескольких договоров перестрахования. 220
Статья 1073. Взаимное страхование 220
1. Граждане и юридические лица могут страховать свое имущество и … 220
2. Общества взаимного страхования осуществляют страхование имущества и иных имущественных … 220
3. Страхование обществами взаимного страхования имущества и имущественных интересов своих … 221
4. Осуществление обязательного страхования путем взаимного страхования допускается в случаях, … 221
5. Общество взаимного страхования может в качестве страховщика осуществлять страхование … 221
Статья 1074. Обязательное государственное страхование 221
1. В целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов государства … 221
2. Обязательное государственное страхование осуществляется непосредственно на основании законов и … 221
3. Обязательное государственное страхование оплачивается страховщикам в размере, определенном законами … 221
4. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются к обязательному государственному страхованию, … 222
Статья 1075. Применение общих правил о страховании 222
Глава 56. Простое товарищество 222
Статья 1076. Договор простого товарищества 222
1. По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое … 222
2. Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, … 222
Статья 1077. Вклады товарищей 222
1. Вкладом товарища признается все то, что он вносит в … 222
2. Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если иное не … 222
Статья 1078. Общее имущество товарищей 222
1. Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, … 222
2. Ведение бухгалтерского учета общего имущества может быть поручено одному … 223
3. Пользование общим имуществом товарищей осуществляется по их общему согласию, … 223
4. Обязанности товарищей по содержанию общего имущества и порядок возмещения … 223
Статья 1079. Ведение общих дел товарищей 223
1. При ведении общих дел каждый товарищ вправе действовать от … 223
2. В отношениях с третьими лицами полномочие товарища совершать сделки … 223
3. В отношениях с третьими лицами товарищи не могут ссылаться … 223
4. Товарищ, совершивший от имени всех товарищей сделки, в отношении … 223
5. Решения, касающиеся общих дел, принимаются товарищами по общему согласию, … 223
Статья 1080. Право товарища на информацию 224
Статья 1081. Общие расходы и убытки товарищей 224
Статья 1082. Ответственность товарищей 224
1. Если договор простого товарищества не связан с осуществлением его … 224
2. Если договор простого товарищества связан с осуществлением его участниками … 224
Статья 1083. Распределение прибыли 224
Статья 1084. Выдел доли товарища по требованию его кредитора 224
Статья 1085. Прекращение договора простого товарищества 224
1. Договор простого товарищества прекращается вследствие: 225
2. При прекращении договора простого товарищества вещи, переданные в общее … 225
Статья 1086. Отказ от бессрочного договора простого товарищества 225
Статья 1087. Расторжение договора простого товарищества 226
Статья 1088. Ответственность товарища, отказавшегося от договора 226
Статья 1089. Негласное товарищество 226
1. Договором простого товарищества может быть предусмотрено, что его существование … 226
2. В отношениях с третьими лицами каждый из участников негласного … 226
3. В отношениях между товарищами обязательства, возникшие в процессе их … 226
Глава 57. Публичное обещание награды 226
Статья 1090. Обязанность выплатить награду 227
1. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче … 227
2. Обязанность выплатить награду возникает при условии, что обещание награды … 227
3. Если в публичном обещании награды не указан ее размер, … 227
4. Обязанность выплатить награду возникает независимо от того, совершено ли … 227
5. В случаях, когда действие, указанное в объявлении, совершили несколько … 227
6. Если иное не предусмотрено в объявлении о награде и … 227
Статья 1091. Отмена публичного обещания награды 227
1. Лицо, объявившее публично о выплате награды, вправе в такой … 227
2. Отмена публичного обещания награды не освобождает того, кто объявил … 227
Глава 58. Публичный конкурс 228
Статья 1092. Организация публичного конкурса 228
1. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче … 228
2. Публичный конкурс должен быть направлен на достижение каких-либо общественно … 228
3. Публичный конкурс может быть открытым, когда предложение организатора конкурса … 228
4. Объявление о публичном конкурсе должно содержать по крайней мере … 228
5. К публичному конкурсу, содержащему обязательство заключить с победителем конкурса … 228
Статья 1093. Изменение условий и отмена публичного конкурса 228
1. Лицо, объявившее публичный конкурс, вправе изменить его условия или … 228
2. Извещение об изменении условий или отмене конкурса должно быть … 228
3. В случае изменения условий конкурса или его отмены лицо, … 228
4. Если при изменении условий конкурса или при его отмене … 229
Статья 1094. Решение о выплате награды 229
1. Решение о выплате награды должно быть вынесено и сообщено … 229
2. Если указанные в объявлении результаты достигнуты в работе, выполненной … 229
Статья 1095. Использование произведений науки, литературы 229
Статья 1096. Возврат участникам публичного конкурса 229
Глава 59. Проведение игр и пари 229
Статья 1097. Требования, связанные с организацией игр и пари, 229
Статья 1098. Особенности проведения лотерей, пари и (или) иной основанной … 230
1. Отношения между организаторами лотерей, пари и (или) иной основанной … 230
2. В случаях, предусмотренных правилами организации игр, договор между организатором … 230
3. Предложение о заключении договора, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, … 230
4. Лицам, которые в соответствии с условиями проведения лотереи, пари … 230
5. В случае неисполнения организатором игр указанной в пункте 4 … 230
Глава 60. Обязательства вследствие причинения вреда 230
Статья 1099. Общие основания ответственности за причинение вреда 231
1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, … 231
2. Причинивший вред освобождается от возмещения вреда, если докажет, что … 231
3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных … 231
Статья 1100. Предупреждение причинения вреда 231
1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к … 231
2. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо … 231
Статья 1101. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны 231
Статья 1102. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости 231
Статья 1103. Ответственность юридического лица или гражданина 232
1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником … 232
2. Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возмещают вред, причиненный их … 232
Статья 1104. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного … 232
Статья 1105. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, … 232
1. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения … 233
2. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате иной … 233
Статья 1106. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность 233
Статья 1107. Ответственность за вред, причиненный 234
1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 (четырнадцати) лет … 234
2. Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в соответствующем воспитательном, … 234
3. Если малолетний причинил вред в то время, когда он … 234
4. Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных воспитательных, лечебных и иных … 234
Статья 1108. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от … 234
1. Несовершеннолетние в возрасте от 14 (четырнадцати) до 18 (восемнадцати) … 234
2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 … 234
3. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующего учреждения по возмещению … 235
Статья 1109. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, причиненный … 235
Статья 1110. Ответственность за вред, причиненный гражданином, 235
1. Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным (статья 30 (признание гражданина … 235
2. Обязанность опекуна или организации, обязанной осуществлять надзор, по возмещению … 235
3. Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для … 235
Статья 1111. Ответственность за вред, причиненный гражданином, 236
Статья 1112. Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать … 236
1. Дееспособный гражданин, а также несовершеннолетний в возрасте от 14 … 236
2. Причинитель не освобождается от ответственности, если сам привел себя … 236
3. Если вред причинен лицом, которое не могло понимать значения … 236
Статья 1113. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность … 236
1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной … 236
2. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, … 237
3. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный … 237
Статья 1114. Ответственность за совместно причиненный вред 237
Статья 1115. Право регресса к лицу, причинившему вред 238
1. Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении … 238
2. Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с … 238
3. Приднестровская Молдавская Республика или муниципальное образование в случае возмещение … 238
4. Лица, возместившие вред по основаниям, указанным в статье 1107-1110 … 238
Статья 1116. Способы возмещения имущественного вреда 238
Статья 1117. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего … 238
1. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит. 238
2. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличение … 238
3. Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с … 239
Статья 1118. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина при … 239
Статья 1119. Объем и характер возмещения вреда, 239
1. При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья … 239
2. При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности, назначенная … 239
3. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему в соответствии … 240
Статья 1120. Определение заработка (доходов), утраченного 240
1. Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в … 240
2. В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все виды … 240
3. Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления общей суммы … 240
4. В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не … 240
5. Если в заработке (доходе) потерпевшего произошли до причинения ему … 241
Статья 1121. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, 241
1. В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не … 241
2. По достижении малолетним потерпевшим 14 (четырнадцати) лет, а также … 241
3. Если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолетний имел заработок, … 241
4. После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, здоровью которого был ранее … 241
Статья 1122. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб 241
1. В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда … 242
2. Вред возмещается: 242
Статья 1123. Размер возмещения вреда, понесенного 242
1. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со … 242
2. При определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные лицам в … 242
3. Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в … 243
Статья 1124. Последующее изменение размера возмещения вреда 243
1. Потерпевший, частично утративший трудоспособность, вправе в любое время потребовать … 243
2. Лицо, на которое возложена обязанность возмещения вреда, причиненного здоровью … 243
3. Потерпевший вправе требовать увеличения размера возмещения вреда, если имущественное … 243
4. Суд может по требованию гражданина, причинившего вред, уменьшить размер … 243
Статья 1125. Исчисление размера возмещения вреда при изменении 243
1. При повышении установленного в порядке, предусмотренном законом, минимального размера … 244
2. При понижении установленного в порядке, предусмотренном законом, минимального размера … 244
Статья 1126. Платежи по возмещению вреда 244
1. Возмещение вреда, связанного со снижением трудоспособности или смертью потерпевшего, … 244
2. Суммы в возмещение дополнительных расходов (пункт 1 статьи 1119 … 244
3. В случаях, когда потерпевший в соответствии с законом вправе … 244
Статья 1127. Возмещение вреда в случае прекращения 244
1. В случае реорганизации юридического лица, признанного в установленном порядке … 244
2. В случае ликвидации юридического лица, признанного в установленном порядке … 245
3. В случаях, когда капитализация платежей не может быть произведена … 245
Статья 1128. Возмещение расходов на погребение 245
Статья 1129. Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, … 245
Статья 1130. Лица, ответственные за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, … 245
1. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит возмещению по выбору … 245
2. Вред, причиненный вследствие недостатков работ (услуг), подлежит возмещению их … 246
3. Вред, причиненный вследствие непредоставления полной или достоверной информации о … 246
Статья 1131. Сроки возмещения вреда, причиненного в результате недостатков товаров, … 246
1. Вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг, подлежит … 246
2. Независимо от времени причинения вред подлежит возмещению, если: 246
Статья 1132. Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие … 246
Статья 1133. Общие положения 246
1. Основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, … 246
2. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, … 247
3. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного … 247
Статья 1134. Основания компенсации морального вреда 247
1. Моральный вред возмещается причинителем при наличии вины причинителя, за … 247
2. Моральный вред возмещается независимо от вины причинителя в случаях, … 247
Статья 1135. Способ и размер компенсации морального вреда 247
1. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. 247
2. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от … 247
Глава 61. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 247
Статья 1136. Обязанность возвратить неосновательное обогащение 247
Статья 1137. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими … 248
Статья 1138. Возвращение неосновательного обогащения в натуре 248
1. Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему … 248
2. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том числе … 248
Статья 1139. Возмещение стоимости неосновательного обогащения 248
1. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или … 248
2. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его … 249
Статья 1140. Последствия неосновательной передачи 249
Статья 1141. Возмещение потерпевшему неполученных доходов 249
1. Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить … 249
2. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за … 249
Статья 1142. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату 249
Статья 1143. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату 249
РАЗДЕЛ V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 250
Глава 62. Общие положения о наследовании 250
Статья 1144. Наследование 250
1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к … 250
2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в … 250
Статья 1145. Основания наследования 250
Статья 1146. Наследство 250
1. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия … 250
2. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно … 250
Статья 1147. Открытие наследства 251
Статья 1148. Время открытия наследства 251
1. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении … 251
2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются … 251
Статья 1149. Место открытия наследства 251
Статья 1150. Лица, которые могут призываться к наследованию 251
1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в … 252
2. К наследованию по завещанию могут призываться Приднестровская Молдавская Республика, … 252
Статья 1151. Недостойные наследники 252
1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, … 252
2. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по … 252
3. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования … 252
4. Правила настоящей статьи распространяются на наследников, имеющих право на … 252
5. Правила настоящей статьи соответственно применяются к завещательному отказу (статья … 252
Глава 63. Наследование по завещанию 252
Статья 1152. Общие положения 253
1. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения … 253
2. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его … 253
3. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя … 253
4. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение … 253
5. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности … 253
Статья 1153. Свобода завещания 253
1. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, … 253
2. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об … 253
Статья 1154. Право завещать любое имущество 253
Статья 1155. Назначение и подназначение наследника в завещании 253
1. Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких … 253
2. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) … 253
Статья 1156. Доли наследников в завещанном имуществе 254
1. Имущество, завещанное 2 (двум) или нескольким наследникам без указания … 254
2. Указание в завещании на части неделимой вещи (статья 144 … 254
Статья 1157. Тайна завещания 254
Статья 1158. Общие правила, касающиеся формы 254
1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено … 254
2. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса … 255
3. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса … 255
4. На завещании должны быть указаны место и дата его … 255
Статья 1159. Нотариально удостоверенное завещание 255
1. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано … 256
2. Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания … 256
3. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. 256
4. При составлении и нотариальном удостоверении завещания, кроме случаев оговоренных … 256
5. Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание … 256
6. При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи … 256
7. В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом … 256
Статья 1160. Закрытое завещание 256
1. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим … 257
2. Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем … 257
3. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в … 257
4. По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, … 257
Статья 1161. Завещания, приравниваемые к нотариально 257
1. Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям: 257
2. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано … 258
3. Завещание, удостоверенное в соответствии с настоящей статьей, должно быть, … 258
4. Если в каком-либо из случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей … 258
Статья 1162. Завещательные распоряжения правами 258
1. Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или … 258
2. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно … 259
3. Права на денежные средства, в отношении которых в банке … 259
4. Правила настоящей статьи соответственно применяются к иным кредитным организациям, … 259
Статья 1163. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах 259
1. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, … 259
2. Завещание, совершенное в обстоятельствах, указанных в абзаце первом пункта … 259
3. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, в соответствии с настоящей … 259
Статья 1164. Отмена и изменение завещания 259
1. Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в … 260
2. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в … 260
3. В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии … 260
4. Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его … 260
5. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1163 (завещание в … 260
6. Завещательным распоряжением в банке (статья 1162 (завещательные распоряжения правами … 260
Статья 1165. Недействительность завещания 260
1. При нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за собой недействительность … 260
2. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, … 260
3. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие … 260
4. Недействительным может быть как завещание в целом, так и … 261
5. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в … 261
Статья 1166. Толкование завещания 261
Статья 1167. Исполнение завещания 261
Статья 1168. Исполнитель завещания 261
1. Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании … 261
2. После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от … 261
Статья 1169. Полномочия исполнителя завещания 262
1. Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен … 262
2. Если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания должен … 262
3. Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные … 262
4. По исполнении завещания исполнитель завещания обязан представить наследникам по … 262
Статья 1170. Возмещение расходов, связанных 262
Статья 1171. Завещательный отказ 262
1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по … 262
2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, … 263
3. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого … 263
4. Право на получение завещательного отказа действует в течение 3 … 263
Статья 1172. Исполнение завещательного отказа 263
1. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить … 263
2. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ … 263
3. Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с … 263
Статья 1173. Завещательное возложение 264
1. Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких … 264
2. К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, … 264
3. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе … 264
Статья 1174. Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ … 264
Глава 64. Наследование по закону 264
Статья 1175. Общие положения 264
1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, … 264
2. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением … 265
Статья 1176. Наследники первой очереди 265
1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг (супруга) … 265
2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. 265
Статья 1177. Наследники второй очереди 265
1. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по … 265
2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники … 265
Статья 1178. Наследники третьей очереди 265
1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей … 265
2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. 265
Статья 1179. Наследники последующих очередей 265
1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи … 265
2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к … 266
3. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве … 266
Статья 1180. Наследование по праву представления 266
1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или … 266
2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, … 266
3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер … 266
Статья 1181. Наследование усыновленными и усыновителями 266
1. При наследовании по закону усыновленный и его потомство с … 266
2. Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после … 266
3. В случае, когда в соответствии с семейным законодательством Приднестровской … 267
Статья 1182. Наследование нетрудоспособными 267
1. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях … 267
2. К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят … 267
3. При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте … 267
Статья 1183. Право на обязательную долю в наследстве 267
1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и … 267
2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся … 267
3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право … 268
4. Право на обязательную долю является личным правом обязательного наследника … 268
Статья 1184. Права супруга при наследовании 268
Статья 1185. Наследование выморочного имущества 268
1. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так … 268
2. Выморочное имущество в виде жилых единиц (долей в жилых … 269
3. Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок … 269
Глава 65. Приобретение наследства 269
Статья 1186. Принятие наследства 269
1. Для приобретения наследства наследник должен его принять. Для приобретения … 269
2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему … 269
3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия … 269
4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства … 269
Статья 1187. Способы принятия наследства 270
1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу … 270
2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, … 270
Статья 1188. Срок принятия наследства 270
1. Наследство может быть принято в течение 6 (шести) месяцев … 270
2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа … 270
3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия … 270
Статья 1189. Принятие наследства по истечении 271
1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства … 271
2. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного … 271
3. Наследник, принявший наследство после истечения установленного срока с соблюдением … 271
Статья 1190. Переход права на принятие наследства 272
1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по … 272
2. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть … 272
3. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли … 272
Статья 1191. Право отказа от наследства 272
1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц … 272
2. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного … 272
3. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или … 272
4. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, … 273
Статья 1192. Отказ от наследства в пользу других лиц 273
1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу одного или … 273
2. Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в … 273
3. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако … 273
Статья 1193. Способы отказа от наследства 273
1. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства … 273
2. В случае, когда заявление об отказе от наследства подается … 273
3. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности … 274
Статья 1194. Право отказа от получения завещательного отказа 274
1. Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа (статья 1171 … 274
2. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право, … 274
Статья 1195. Приращение наследственных долей 274
1. Если наследник по закону или по завещанию не примет … 274
2. Правила, содержащиеся в пункте 1 настоящей статьи, не применяются … 274
Статья 1196. Свидетельство о праве на наследство 274
1. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия … 275
2. В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на … 275
Статья 1197. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство 275
1. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое … 275
2. При наследовании как по закону, так и по завещанию … 275
3. Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению … 275
Статья 1198. Общая собственность наследников 275
Статья 1199. Раздел наследства по соглашению между наследниками 276
1. Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух … 276
2. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое … 276
3. Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, … 276
Статья 1200. Охрана интересов ребенка при разделе наследства 276
Статья 1201. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных … 276
Статья 1202. Преимущественное право на неделимую 277
1. Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на … 277
2. Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью (статья 144 (неделимые вещи) … 277
3. Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, … 277
Статья 1203. Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и … 277
Статья 1204. Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей 277
1. Несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого … 277
2. Если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление … 278
Статья 1205. Охрана наследства и управление им 278
1. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц … 278
2. Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им … 278
3. В целях выявления состава наследства и его охраны банки, … 278
4. Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им … 278
5. В случае, когда наследственное имущество находится в разных местах, … 278
6. Порядок охраны наследственного имущества и управления им, в том … 279
7. В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом … 279
Статья 1206. Меры по охране наследства 279
1. Для охраны наследства нотариус производит опись наследственного имущества в … 279
2. Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит … 279
3. Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит … 279
4. Входящее в состав наследства и не указанное в пунктах … 279
Статья 1207. Доверительное управление наследственным имуществом 280
Статья 1208. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на … 280
1. Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его … 280
2. Требования о возмещении расходов, указанных в пункте 1 настоящей … 280
3. Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть … 280
Статья 1209. Ответственность наследников по долгам наследодателя 281
1. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья … 281
2. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (статья 1190 … 281
3. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство … 281
Глава 66. Наследование отдельных видов имущества 282
Статья 1210. Наследование прав, связанных с участием в 282
1. В состав наследства участника полного товарищества или полного товарища … 282
2. В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его … 282
3. В состав наследства участника акционерного общества входят принадлежавшие ему … 282
Статья 1211. Наследование прав, связанных с участием 282
1. В состав наследства члена потребительского кооператива входит его пай. 282
2. Решение вопроса о том, кто из наследников может быть … 283
Статья 1212. Исключена (З-н № 172-ЗИ-V от 07.10.11г). 283
Статья 1213. Наследование имущества члена 283
1. После смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства наследство открывается … 283
2. Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам членом … 283
3. В случае, когда после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства … 283
Статья 1214. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей 283
1. Принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и … 283
2. Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных … 284
Статья 1215. Наследование земельных участков 284
Статья 1216. Особенности раздела земельного участка 284
1. Раздел земельного участка, права на который принадлежат наследникам на … 284
2. При невозможности раздела земельного участка в порядке, установленном пунктом … 284
Статья 1217. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств … 285
1. Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных … 285
2. Требования о выплате сумм на основании пункта 1 настоящей … 285
3. При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 1 настоящей … 285
Статья 1218. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием … 285
Статья 1219. Наследование государственных наград, 285
1. Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые … 285
2. Принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не распространяется законодательство … 285
ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА 286
РАЗДЕЛ VI. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 286
Глава 67. Общие положения 286
Статья 1220. Определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым отношениям с … 286
1. Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных … 286
2. Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи невозможно … 286
3. Если международный договор Приднестровской Молдавской Республики содержит материально-правовые нормы, … 286
Статья 1221. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего применению 286
1. При определении права, подлежащего применению, толкование юридических понятий осуществляется … 286
2. Если при определении права, подлежащего применению, юридические понятия, требующие … 287
Статья 1222. Применение права страны 287
Статья 1223. Взаимность 287
1. Иностранное право подлежит применению в Приднестровской Молдавской Республике независимо … 287
2. В случае, когда применение иностранного права зависит от взаимности, … 287
Статья 1224. Обратная отсылка 287
1. Любая отсылка к иностранному праву в соответствии с правилами … 287
2. Обратная отсылка иностранного права может приниматься в случаях отсылки … 287
Статья 1225. Установление содержания норм иностранного права 287
1. При применении иностранного права суд устанавливает содержание его норм … 288
2. В целях установления содержания норм иностранного права суд может … 288
3. Если содержание норм иностранного права, несмотря на предпринятые в … 288
Статья 1226. Применение императивных норм 288
1. Правила настоящего раздела не затрагивают действие тех императивных норм … 288
2. При применении права какой-либо страны согласно правилам настоящего раздела … 288
Статья 1227. Оговорка о публичном порядке 288
Статья 1228. Реторсии 289
Глава 68. Право, подлежащее применению при определении 289
Статья 1229. Личный закон физического лица 289
1. Личным законом физического лица считается право страны, гражданство которой … 289
2. Если лицо наряду с гражданством Приднестровской Молдавской Республики имеет … 289
3. Если иностранный гражданин имеет место жительства в Приднестровской Молдавской … 289
4. При наличии у лица гражданств нескольких государств, личным законом … 289
5. Личным законом лица без гражданства считается право страны, в … 289
6. Личным законом беженца считается право страны, предоставившей ему убежище. 289
Статья 1230. Право, подлежащее применению при определении гражданской правоспособности физического … 289
Статья 1231. Право, подлежащее применению при определении 289
1. Гражданская дееспособность физического лица определяется его личным законом. 289
2. Физическое лицо, не обладающее гражданской дееспособностью по своему личному … 290
3. Признание в Приднестровской Молдавской Республике физического лица недееспособным или … 290
Статья 1232. Право, подлежащее применению при определении 290
Статья 1233. Право, подлежащее применению 290
1. Опека или попечительство над несовершеннолетними, недееспособными или ограниченными в … 290
2. Обязанность опекуна (попечителя) принять опеку (попечительство) определяется по личному … 290
3. Отношения между опекуном (попечителем) и лицом, находящимся под опекой … 290
Статья 1234. Право, подлежащее применению при признании физического лица безвестно … 290
Статья 1235. Право, подлежащее применению при определении возможности физического лица … 290
Статья 1236. Личный закон юридического лица 291
1. Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено … 291
2. На основе личного закона юридического лица определяются, в частности: 291
3. Юридическое лицо не может ссылаться на ограничение полномочий его … 291
Статья 1237. Личный закон иностранной организации, не являющейся юридическим лицом … 291
Статья 1238. Участие государства в гражданско-правовых 291
Глава 69. Право, подлежащее применению к имущественным 292
Статья 1239. Общие положения о праве, подлежащем 292
1. Содержание права собственности и иных вещных прав на недвижимое … 292
2. Принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам определяется по … 292
Статья 1240. Право, подлежащее применению к возникновению 292
1. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав … 292
2. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав … 292
3. Возникновение права собственности и иных вещных прав на имущество … 292
Статья 1241. Право, подлежащее применению 292
Статья 1242. Право, подлежащее применению к исковой давности 292
Статья 1243. Право, подлежащее применению к форме сделки 293
1. Форма сделки подчиняется праву места ее совершения. Сделка, совершенная … 293
2. Форма внешнеэкономической сделки, хотя бы одной из сторон которой … 293
3. Форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется праву страны, … 293
Статья 1244. Выбор права сторонами договора 293
1. Стороны договора могут при заключении договора или в последующем … 293
2. Соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно быть … 293
3. Выбор сторонами подлежащего применению права, сделанный после заключения договора, … 293
4. Стороны договора могут выбрать подлежащее применению право как для … 293
5. Если из совокупности обстоятельств дела, существовавших на момент выбора … 293
Статья 1245. Право, подлежащее применению к договору 294
1. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применении права к … 294
2. Правом страны, с которой договор наиболее тесно связан, считается, … 294
3. Стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания … 294
4. Правом страны, с которой договор наиболее тесно связан, считается, … 294
5. К договору, содержащему элементы различных договоров, применяется, если иное … 295
6. Если в договоре использованы принятые в международном обороте торговые … 295
Статья 1246. Право, подлежащее применению 295
1. Выбор права, подлежащего применению к договору, стороной которого является … 295
2. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве и … 295
3. Правила, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не … 295
Статья 1247. Право, подлежащее применению к договору 296
1. При отсутствии соглашения сторон о праве, подлежащем применению к … 296
2. К договорам в отношении находящихся на территории Приднестровской Молдавской … 296
Статья 1248. Право, подлежащее применению к договору о создании 296
Статья 1249. Сфера действия права, подлежащего 296
Статья 1250. Право, подлежащее применению к уступке требования 296
1. Право, подлежащее применению к соглашению между первоначальным и новым … 297
2. Допустимость уступки требования, отношения между новым кредитором и должником, … 297
Статья 1251. Право, подлежащее применению к обязательствам, 297
Статья 1252. Право, подлежащее применению 297
Статья 1253. Право, подлежащее применению к обязательствам, 297
1. К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, применяется право страны, … 297
2. К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда за границей, если … 297
3. После совершения действия или наступления иного обстоятельства, повлекших причинение … 298
Статья 1254. Сфера действия права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим … 298
Статья 1255. Право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный … 298
1. К требованию о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, … 298
2. Если потерпевший не воспользовался предоставленным ему настоящей статьей правом … 298
3. Правила настоящей статьи соответственно применяются к требованиям о возмещении … 298
Статья 1256. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной … 299
Статья 1257. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие неосновательного … 299
1. К обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения, применяется право страны, … 299
2. Если неосновательное обогащение возникло в связи с существующим или … 299
Статья 1258. Право, подлежащее применению 299
1. Отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель … 299
2. Способность лица к составлению и отмене завещания, в том … 299

Первоначальный документ

Избранное

Сохранить редакцию для быстрого доступа

Уведомления

Получать уведомления о новых редакциях

Скачать

Доступно по тарифу

К карточке документа

BAZ
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
ЗАКОН
ПРЕЗИДЕНТ
РАЗДЕЛ IV. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Глава 30. Купля-продажа
Статья 471. Договор купли-продажи
- 1. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать товар в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
- 2. К купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если не установлены специальные правила их купли-продажи.
- 3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иным законом, особенности купли и продажи товаров отдельных видов определяются законами или в порядке, ими предусмотренном.
- 4. Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к купле и продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав.
- 5. К отдельным видам договоров купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных (муниципальных) нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
Статья 472. Условие договора о товаре
- 1. Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с соблюдением правил, предусмотренных статьей 140 (оборотоспособность объектов гражданских прав) настоящего Кодекса.
- 2. Договор может быть заключен на куплю-продажу товаров, имеющихся в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товаров, которые будут созданы или приобретены продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера товаров.
- 3. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товаров.
Статья 473. Обязанности продавца по передаче товара
- 1. Продавец обязан передать в собственность покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.
- 2. Если иное не предусмотрено договором, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законами, иными правовыми актами или договором.
Статья 474. Срок исполнения обязанности передать товар
- 1. Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок - в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 331 (срок исполнения обязательства) настоящего Кодекса.
- 2. Договор купли-продажи признается заключенным с условием о его исполнении к строго определенному сроку, если из договора ясно вытекает, что при нарушении этого срока покупатель утрачивает интерес к исполнению договора.
Статья 475. Момент исполнения обязанности
- 1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент:
- 2. В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное.
Статья 476. Переход риска случайной гибели товара
- 1. Если иное не предусмотрено договором, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю.
- 2. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, проданного во время его нахождения в пути, переходит на покупателя с момента заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено соглашением сторон или обычаями делового оборота.
Статья 477. Обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих лиц
- 1. Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц.
- 2. Правила, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, соответственно применяются и в том случае, когда в отношении товара к моменту его передачи покупателю имелись притязания третьих лиц, о которых продавцу было известно, если эти притязания впоследствии признаны в установленном порядке правомерными.
Статья 478. Обязанности покупателя и продавца в случае предъявления иска об изъятии товара
Статья 479. Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя
- 1. При изъятии товара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи, продавец обязан возместить покупателю понесенные им убытки, за исключением случая, когда покупатель знал или должен был знать о наличии этих оснований.
- 2. Соглашение сторон об освобождении продавца от ответственности или о ее ограничении в случае истребования приобретенного имущества у покупателя третьими лицами недействительно.
Статья 480. Последствия отказа продавца передать товар
- 1. Если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи.
- 2. При отказе продавца от передачи индивидуально-определенной вещи покупатель вправе предъявить продавцу требования, предусмотренные статьей 415 (последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь) настоящего Кодекса.
Статья 481. Последствия неисполнения обязанности передать принадлежности и документы, относящиеся к товару
Статья 482. Количество товара
- 1. Количество товара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором купли-продажи в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Условие о количестве товара может быть согласовано путем установления в договоре порядка его (количества) определения.
- 2. Если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор считается незаключенным.
Статья 483. Последствия нарушения условия
- 1. Если продавец передал в нарушение условий договора купли-продажи покупателю меньшее количество товара, чем определено договором, покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, либо потребовать передать недостающее количество товаров, либо отказаться от переданного товара и его оплаты, а если товар оплачен, - потребовать возврата уплаченной за него денежной суммы.
- 2. В случае, когда продавец передал покупателю товар в количестве, превышающем указанное в договоре купли-продажи, покупатель обязан известить об этом продавца в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 500 (извещение продавца о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи) настоящего Кодекса. Если в разумный срок после получения сообщения покупателя продавец не распорядится соответствующей частью товара, покупатель вправе либо отказаться от излишне полученного товара, либо, если иное не предусмотрено договором, принять весь товар.
- 3. В случае принятия покупателем товара в количестве, превышающем указанное в договоре купли-продажи (пункт 2 настоящей статьи), дополнительно принятый товар оплачивается по цене, определенной для товара, принятого в соответствии с договором, если иная цена не определена или не будет определена соглашением сторон.
Статья 484. Ассортимент товаров
- 1. Если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам и иным признакам (ассортимент), продавец обязан передать покупателю товары в ассортименте, согласованном сторонами.
- 2. Если ассортимент в договоре купли-продажи не определен или не установлен в порядке, предусмотренном договором, но из существа обязательства вытекает, что товары должны быть переданы покупателю в ассортименте, продавец вправе передать покупателю товары в ассортименте исходя из потребностей покупателя, которые были известны продавцу на момент заключения договора, или отказаться от исполнения договора.
Статья 485. Последствия нарушения условия
- 1. При передаче продавцом предусмотренных договором купли-продажи товаров в ассортименте, не соответствующем договору, покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они уже оплачены, - потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
- 2. Если продавец передал покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует договору купли-продажи, товары с нарушением условий договора об ассортименте, покупатель вправе по своему выбору:
- 3. При отказе от товаров, ассортимент которых не соответствует условиям договора купли-продажи, или предъявлении требования о замене товаров, не соответствующих условиям договора об ассортименте, покупатель вправе также отказаться от оплаты этих товаров, а если они уже оплачены, - потребовать возврата уплаченной суммы.
- 4. Товары, не соответствующие условиям договора об ассортименте, считаются принятыми, если покупатель в разумный срок после их получения не сообщит продавцу о своем отказе от товаров.
- 5. Если покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не соответствует договору купли-продажи, он обязан их оплатить по цене, согласованной с продавцом. В случае, когда продавцом не приняты необходимые меры к согласованию цены в разумный срок, покупатель оплачивает товары по цене, которая в момент заключения договора при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за аналогичные товары (пункт 3 статьи 441 (цена) настоящего Кодекса).
- 6. Правила настоящей статьи применяются, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Статья 486. Качество товара
- 1. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи.
- 2. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода используется.
- 3. При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан передать покупателю товар, который соответствует образцу и (или) описанию.
- 4. Если в соответствии с установленным законом порядком предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям.
Статья 487. Гарантия качества товара
- 1. Товары, которые продавец обязан передать покупателю, должны соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 486 (качество товара) настоящего Кодекса, в момент их передачи покупателю, если иной момент определения соответствия товаров этим требованиям не предусмотрен договором купли-продажи, и в пределах разумного срока должны быть пригодными для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
- 2. В случае, когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товаров, продавец обязан передать покупателю товары, которые должны соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 486 (качество товара) настоящего Кодекса, в течение определенного периода времени, установленного договором (гарантийного срока).
- 3. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия), если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Статья 488. Порядок исчисления гарантийного срока
- 1. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю (статья 475 (момент исполнения обязанности продавца передать товар) настоящего Кодекса), если иное не предусмотрено законодательством или договором купли-продажи.
- 2. Если покупатель лишен возможности использовать товар, в отношении которого договором установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от продавца, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств продавцом. Если иное не предусмотрено договором, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения продавца о недостатках товара в порядке, установленном статьей 500 (извещение продавца о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи) настоящего Кодекса.
- 3. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.
- 4. При замене товара (комплектующего изделия) гарантийный срок начинает течь заново.
Статья 489. Срок годности товара
- 1. Законами и иными правовыми актами, нормативными документами по стандартизации или иными обязательными правилами, установленными законодательством, может быть определен срок, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению (срок годности).
- 2. Товары, на которые установлен срок годности, продавец обязан передать покупателю с таким расчетом, чтобы они могли быть использованы по назначению до истечения срока годности, если иное не предусмотрено договором.
Статья 490. Исчисление срока годности товара
Статья 491. Проверка качества товара
- 1. Проверка качества товара может быть предусмотрена законом, иными правовыми актами, нормативными документами по стандартизации в порядке, предусмотренном законом или договором купли-продажи.
- 2. Если порядок проверки качества товара не установлен в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, то проверка качества товара производится в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно применяемыми условиями проверки товара, подлежащего передаче по договору купли-продажи.
- 3. Если законом, иными правовыми актами, нормативными документами по стандартизации в порядке, предусмотренном законом или договором купли-продажи, предусмотрена обязанность продавца проверить качество товара, передаваемого покупателю (испытание, анализ, осмотр и т.п.), продавец должен предоставить покупателю доказательства осуществления проверки качества товара.
- 4. Порядок, а также иные условия проверки качества товара, производимой как продавцом, так и покупателем, должны быть одними и теми же.
Статья 492. Последствия передачи товара ненадлежащего качества
- 1. Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца:
- 2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору:
- 3. Требования об устранении недостатков или о замене товара, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, могут быть предъявлены покупателем, если иное не вытекает из характера товара или существа обязательства.
- 4. В случае, когда продавец товара ненадлежащего качества не является его изготовителем, требования о замене или о безвозмездном устранении недостатков товара могут быть предъявлены к продавцу либо к изготовителю, если иное не предусмотрено законодательством или договором купли-продажи.
- 5. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, если законодательством не установлено иное.
Статья 493. Недостатки товара, за которые отвечает продавец
- 1. Продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки в товаре возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
- 2. В отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки в товаре возникли после их передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц либо непреодолимой силы.
Статья 494. Сроки обнаружения недостатков переданного товара
- 1. Если иное не предусмотрено законом или договором купли-продажи, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они обнаружены в сроки, установленные настоящей статьей.
- 2. Когда на товары не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, связанные с недостатками, могут быть предъявлены покупателем при условии, что недостатки в проданном товаре были обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи товара покупателю, если более длительные сроки не установлены законом или договором. Срок для выявления недостатков товара, подлежащего перевозке или отправке по почте, исчисляется со дня получения товара в месте его назначения.
- 3. Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков товара в течение гарантийного срока.
- 4. В отношении товара, на который установлен срок годности, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, если они обнаружены в течение срока годности товара.
- 5. В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее 2 (двух) лет и недостатки товара обнаружены покупателем по истечении гарантийного срока, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи товара покупателю, продавец несет ответственность, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до передачи товара покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
Статья 495. Комплектность товара
- 1. Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям договора купли-продажи о комплектности.
- 2. В случае, когда договором купли-продажи не определена комплектность товара, продавец обязан передать покупателю товар, комплектность которого определяется обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статья 496. Комплект товаров
- 1. Если договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца передать покупателю определенный набор товаров в комплекте (комплект товаров), обязательство считается исполненным с момента передачи всех товаров, включенных в комплект.
- 2. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства, продавец обязан передать покупателю все товары, входящие в комплект, одновременно.
Статья 497. Последствия передачи некомплектного товара
- 1. В случае передачи некомплектного товара (статья 495 (комплектность товара) настоящего Кодекса) покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца:
- 2. Если продавец в разумный срок не выполнил требования покупателя о доукомплектовании товаров, покупатель вправе по своему выбору:
- 3. Последствия, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, применяются и в случае нарушения продавцом обязанности передать покупателю комплект товаров (статья 496 (комплект товаров) настоящего Кодекса), если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
Статья 498. Тара и упаковка
- 1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства, продавец обязан передать покупателю товары в таре и (или) упаковке, за исключением товаров, которые по своему характеру не требуют затаривания и (или) упаковки.
- 2. Если договором купли-продажи не определены требования к таре и упаковке, то товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях
- 3. Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, отвечающих этим обязательным требованиям.
Статья 499. Последствия передачи товара без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке
- 1. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, покупатель вправе потребовать от продавца затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из существа обязательства или характера товара.
- 2. В случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, покупатель вместо предъявления продавцу указанных требований, вправе предъявить к нему требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества (статья 492 (последствия передачи товара ненадлежащего качества) настоящего Кодекса).
Статья 500. Извещение продавца о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи
- 1. Покупатель обязан известить продавца о нарушении условий договора купли-продажи о количестве, ассортименте, качестве, комплектности, таре и (или) упаковке товаров в срок, предусмотренный законом, или в порядке, им определенном, или договором, а если такой срок не установлен - в разумный срок после того, как нарушение соответствующего условия договора должно было быть обнаружено, исходя из характера и назначения товаров.
- 2. В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, продавец вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения соответствующих требований покупателя по приведению товара продавцом в соответствие с условиями договора (о передаче ему недостающего количества товара, замене товара, не соответствующего условиям договора купли-продажи о качестве или об ассортименте, об устранении недостатков товара, о доукомплектовании товара или о замене некомплектного товара комплектным, о затаривании и (или) об упаковке товара либо о замене ненадлежащей тары и (или) упаковки товара), если докажет, что невыполнение этого правила покупателем повлекло невозможность удовлетворить его требования или влечет для продавца несоизмеримые расходы по сравнению с теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении договора.
- 3. Если продавец знал или должен был знать о том, что переданные покупателю товары не соответствуют условиям договора купли-продажи, он не вправе ссылаться на неисполнение покупателем обязанности, предусмотренной пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
Статья 501. Обязанность покупателя принять товар
- 1. Покупатель обязан принять товар, переданный ему продавцом, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи.
- 2. Если иное не предусмотрено законом, иными законами или в порядке, ими предусмотренном, или договором купли-продажи, покупатель обязан совершить действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи и получения соответствующего товара.
- 3. В случаях, когда покупатель в нарушение законодательства или договора купли-продажи не принимает или отказывается принять товар, продавец вправе отказаться от исполнения договора.
Статья 502. Обязанность покупателя уплатить цену товара
- 1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи, либо, если она договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, по цене, определяемой в соответствии с пунктом 3 статьи 441 (цена) настоящего Кодекса, а также совершить за свой счет действия, которые в соответствии с законом, или в порядке, им предусмотренном, или в соответствии с договором или обычно предъявляемыми требованиями необходимы для осуществления платежа.
- 2. Когда цена установлена в зависимости от веса товара, она определяется по весу нетто, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
- 3. Если договор купли-продажи предусматривает, что цена товара подлежит изменению в зависимости от показателей, обуславливающих цену товара (себестоимость, затраты и т.п.), но при этом не определен способ пересмотра цены, цена определяется, исходя из соотношения этих показателей на момент заключения договора и на момент исполнения обязанности по передаче товара. При просрочке продавцом исполнения обязанности по передаче товара цена определяется, исходя из соотношения этих показателей на момент заключения договора и на момент передачи товара, предусмотренный договором, а если он договором не предусмотрен - на момент, определенный в соответствии со статьей 331 (срок исполнения обязательства) настоящего Кодекса.
Статья 503. Оплата товара
- 1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, или в порядке, им предусмотренном, или из условий договора купли-продажи не вытекает обязанность уплатить цену в определенный срок, покупатель обязан уплатить ее немедленно после передачи ему продавцом товара или товарораспорядительных документов на этот товар.
- 2. Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка в оплате переданного товара, покупатель обязан уплатить продавцу сумму в размере полной цены переданного товара.
- 3. Если покупатель не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (статья 412 (ответственность за неисполнение денежного обязательства) настоящего Кодекса).
- 4. Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения договора.
- 5. В случаях, когда продавец в соответствии с договором обязан передать покупателю, кроме неоплаченных, и другие товары, он вправе приостановить передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено законодательством или договором.
Статья 504. Предварительная оплата товаров
- 1. В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя уплатить цену товара полностью или частично до передачи продавцом товаров (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен - в срок, определенный в соответствии со статьей 331 (срок исполнения обязательства) настоящего Кодекса.
- 2. В случае неисполнения покупателем предусмотренной договором обязанности по предварительной оплате товара применяются правила, предусмотренные статьей 345 (встречное исполнение обязательств) настоящего Кодекса.
- 3. В случаях, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет свои обязанности по передаче товаров в установленный срок (статья 474 (срок исполнения обязанности передать товар) настоящего Кодекса), покупатель вправе потребовать передачи оплаченных товаров или возврата суммы предварительной оплаты за товары, не переданные продавцом.
- 4. Если иное не предусмотрено договором, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 412 (ответственность за неисполнение денежного обязательства) настоящего Кодекса со дня, когда передача товаров должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы.
Статья 505. Оплата товаров, проданных в кредит
- 1. В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товаров через определенное время после их передачи покупателю (продажа товаров в кредит), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен - в срок, определенный в соответствии со статьей 331 (срок исполнения обязательства) настоящего Кодекса.
- 2. В случае неисполнения продавцом обязанности по передаче товаров применяются правила, предусмотренные статьей 345 (встречное исполнения обязательств) настоящего Кодекса.
- 3. В случаях, когда покупатель, получивший товары, не исполняет свои обязанности по их оплате в установленный договором купли-продажи срок, продавец вправе потребовать оплаты переданных товаров или возврата неоплаченных товаров.
- 4. Если иное не предусмотрено договором, в случаях, когда покупатель не исполняет обязанность по оплате переданных товаров в установленный договором срок, на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 412 (ответственность за неисполнение денежного обязательства) настоящего Кодекса со дня, когда товары должны были быть оплачены, до дня оплаты товаров покупателем.
- 5. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, с момента передачи товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязательства по оплате товара.
Статья 506. Оплата товаров в рассрочку
- 1. Договором о продаже товаров в кредит может быть предусмотрена оплата товаров в рассрочку.
- 2. Когда покупатель не производит в установленный договором срок очередной платеж за проданные в рассрочку и переданные ему товары, продавец вправе, если иное не предусмотрено договором, отказаться от исполнения договора и потребовать возврата проданного товара, за исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от покупателя, превышает половину цены товара.
- 3. К договору о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа применяются правила, предусмотренные пунктами 2, 4 и 5 статьи 505 (оплата товаров, проданных в кредит) настоящего Кодекса.
Статья 507. Страхование товара
- 1. Если договором предусмотрена обязанность продавца или покупателя страховать товар, но при этом не определены условия страхования и минимальная сумма, на которую товар страхуется, сумма страхового возмещения, предусмотренная договором страхования, не может быть менее цены товара.
- 2. В случаях, когда сторона, обязанная страховать товар, не осуществляет страхования в соответствии с условиями договора, другая сторона вправе застраховать товар и потребовать от обязанной стороны возмещения расходов на страхование либо отказаться от исполнения договора.
Статья 508. Сохранение права собственности за продавцом
- 1. В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрено, что право собственности на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до оплаты товара или наступления иных обстоятельств, покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из назначения и свойств товара.
- 2. В случаях, когда в срок, предусмотренный договором, переданный товар не будет оплачен или не наступят иные обстоятельства, при которых право собственности переходит к покупателю, продавец вправе потребовать от покупателя возвратить ему товар, если иное не предусмотрено договором.
- 2. Розничная купля-продажа
Статья 509. Договор розничной купли-продажи
- 1. По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товары, обычно предназначаемые для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
- 2. Договор розничной купли-продажи является публичным договором (статья 443 (публичный договор) настоящего Кодекса).
- 3. К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупателя-гражданина, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы по вопросам защиты прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
Статья 510. Форма договора розничной купли-продажи
Статья 511. Публичная оферта товара
- 1. Содержащее все существенные условия договора розничной купли-продажи предложение товара, указанное в рекламе товара, каталогах, а также других описаниях товара, обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой (пункт 2 статьи 454 (приглашение делать оферты, публичная оферта) настоящего Кодекса).
- 2. Выставление товаров, демонстрация их образцов или представление сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и тому подобного) в месте их продажи (на прилавках, в витринах и тому подобных) или в глобальной сети Интернет признается публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие существенные условия договора купли-продажи, за исключением случаев, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи.
Статья 512. Предоставление покупателю информации о товаре
- 1. Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, соответствующую установленным законом или в порядке, им предусмотренном, и обычно предъявляемым в розничной торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации.
- 2. Покупатель вправе до заключения договора розничной купли-продажи осмотреть товар, потребовать проведения в его присутствии проверки свойств или демонстрации использования товара, если это не исключено ввиду характера товара и не противоречит правилам, принятым в розничной торговле.
- 3. Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте продажи информацию о товаре, указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, он вправе потребовать от продавца возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора розничной купли-продажи (пункт 4 статьи 462 (заключение договора в обязательном порядке) настоящего Кодекса), а если договор заключен - в разумный срок отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.
- 4. Продавец, не предоставивший покупателю возможность получения соответствующей информации о товаре, несет ответственность и за те недостатки товара, возникшие после его передачи покупателю, в отношении которых покупатель докажет, что они возникли в связи с отсутствием у него такой информации.
Статья 513. Договор с условием о принятии покупателем товара в определенный срок
- 1. Сторонами может быть заключен договор розничной купли-продажи с условием о принятии покупателем товара в определенный договором срок, в течение которого этот товар не может быть продан другому покупателю.
- 2. Если иное не предусмотрено договором, неявка покупателя или несовершение иных необходимых действий для принятия товара в определенный договором срок могут рассматриваться продавцом в качестве отказа покупателя от исполнения договора.
- 3. Дополнительные расходы продавца по обеспечению передачи товара покупателю в определенный договором срок включаются в цену товара, если иное не предусмотрено законом или в порядке, им предусмотренном, или договором.
Статья 514. Продажа товара по образцам и дистанционный способ
продажи товара
- 1. Договор розничной купли-продажи товара по образцам может быть заключен на основании ознакомления покупателя с образцом товара, предложенным продавцом и выставленным в месте продажи товаров.
- 2. Договор розничной купли-продажи товара дистанционным способом может быть заключен на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора.
- 3. Если иное не предусмотрено законом, или в порядке, им предусмотренном, или договором договор розничной купли-продажи товара по образцам или договор розничной купли-продажи, заключенный дистанционным способом продажи товара, считается исполненным с момента доставки товара в место, указанное в таком договоре.
- 4. Покупатель после получения непродовольственного товара надлежащего качества вправе отказаться от исполнения любого указанного в пункте 3 настоящей статьи договора розничной купли-продажи при условии возмещения продавцу необходимых расходов, понесенных в связи с совершением действий по исполнению договора, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 515. Продажа товаров с использованием автоматов
- 1. В случаях, когда продажа товаров производится с использованием автоматов, владелец автоматов обязан довести до покупателей информацию о продавце товаров путем помещения на автомате или предоставления покупателям иным способом сведений о наименовании (фирменном наименовании) продавца, месте его нахождения, режиме работы, а также о действиях, которые необходимо совершить покупателю для получения товара.
- 2. Договор розничной купли-продажи с использованием автоматов считается заключенным с момента совершения покупателем действий, необходимых для получения товара.
- 3. Если покупателю не предоставляется оплаченный товар, продавец обязан обеспечить немедленное предоставление покупателю товара или возврат уплаченной им суммы. В случае неисполнения этой обязанности покупатель вправе потребовать от продавца возмещения причиненных убытков.
- 4. В случаях, когда автомат используется для выдачи, размена денег, приобретения знаков оплаты или обмена валюты, применяются правила о розничной купле-продаже, если иное не вытекает из существа обязательства.
Статья 516. Договор с условием о доставке товара покупателю
- 1. В случаях, когда договор розничной купли-продажи заключен с условием о доставке товара покупателю, продавец обязан в установленный договором срок доставить товар в место, указанное покупателем, а если место передачи товара покупателем не указано – в место жительства гражданина или место нахождения юридического лица, являющихся покупателями.
- 2. Договор розничной купли-продажи считается исполненным продавцом с момента вручения товара покупателю, а при его отсутствии - любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, свидетельствующий о заключении договора или об оформлении доставки товара, если иное не предусмотрено законом или в порядке, им определенном, или договором либо не вытекает из существа обязательства.
- 3. В случаях, когда договором не определено время доставки товара для вручения его покупателю, товар должен быть доставлен покупателю в указанное им время.
Статья 517. Цена и оплата товара
- 1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора розничной купли-продажи, если иное не предусмотрено законом или в порядке, им предусмотренном, или не вытекает из существа обязательства.
- 2. В случаях, когда договором розничной купли-продажи предусмотрена предварительная оплата товара (статья 504 (предварительная оплата товаров) настоящего Кодекса), неоплата покупателем товара в установленный договором срок признается отказом покупателя от договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
- 3. К договорам розничной купли-продажи товаров в кредит, в том числе с условием оплаты покупателем товаров в рассрочку, не подлежат применению правила, предусмотренные абзацем первым пункта 4 статьи 505 (оплата товаров, проданных в кредит) настоящего Кодекса.
- 4. Покупатель вправе полностью оплатить товар в любое время в пределах установленного договором периода рассрочки его оплаты.
Статья 518. Договор найма-продажи
Статья 519. Обмен товаров надлежащего качества
- 1. Покупатель вправе в течение 14 (четырнадцати) дней с момента передачи ему непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен продавцом, обменять купленный товар в месте покупки или иных местах, объявленных продавцом, на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. Если стоимость аналогичного товара выше, то покупатель доплачивает разницу в цене продавцу, а если ниже, то продавец возвращает эту разницу покупателю. При этом цена на обмениваемый товар определяется исходя из цены, уплаченной покупателем при заключении договора, а в случае продажи товара в кредит - исходя из цены, определенной договором.
- 2. Перечень товаров, которые не подлежат обмену или возврату по указанным в настоящей статье основаниям, определяется в порядке, установленном законом.
Статья 520. Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества
- 1. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать:
- 2. В случае обнаружения недостатков в товаре, свойства которого не позволяют устранить их (продовольственные товары, товары бытовой химии и т.п.), покупатель вправе по своему выбору потребовать:
- 3. Вместо предъявления указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи требований покупатель вправе, возвратив товар ненадлежащего качества продавцу, потребовать от продавца возврата уплаченной за товар денежной суммы, а также возмещения иных убытков.
Статья 521. Возмещение разницы в цене при замене товара, уменьшении покупной цены и возврате товара ненадлежащего качества
- 1. При замене недоброкачественного товара на соответствующий договору розничной купли-продажи товар надлежащего качества продавец не вправе требовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой товара, существующей в момент замены товара или в момент вынесения судом решения о замене товара.
- 2. При замене недоброкачественного товара на аналогичный, но иной по размеру, фасону, сорту и т.п. товар надлежащего качества, возмещению подлежит разница между ценой заменяемого товара в момент замены и ценой товара, передаваемого взамен товара ненадлежащего качества.
- 3. В случае предъявления требования о соразмерном уменьшении покупной цены на товар в расчет принимается цена товара на момент предъявления требования об уценке, а если требование покупателя добровольно не удовлетворено - на момент вынесения судом решения о соразмерном уменьшении цены.
- 4. При возврате продавцу товара ненадлежащего качества покупатель вправе потребовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором розничной купли-продажи, и ценой соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения его требования, а если требование добровольно не удовлетворено - на момент вынесения решения судом.
Статья 522. Ответственность продавца
- 3. Поставка товаров
Статья 523. Договор поставки
Статья 524. Особенности заключения договора поставки товаров
- 1. В случае, когда предложение одной стороны заключить договор поставки направлено в форме проекта договора другой стороне, которая, будучи согласна заключить договор на иных условиях, не позднее 30 (тридцати) дней после получения проекта составляет протокол разногласий и возвращает его с подписанным договором, сторона, получившая протокол разногласий, обязана в тридцатидневный срок принять меры (при возможности совместно с другой стороной) к согласованию условий договора либо письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения (преддоговорные контакты).
- 2. Сторона, получившая протокол разногласий условий договора, но не принявшая мер к согласованию условий договора и не уведомившая другую сторону об отказе от заключения договора в срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи, обязана возместить убытки, вызванные уклонением от преддоговорных контактов.
Статья 525. Периоды поставки товаров
- 1. Если сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия договора отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, то товары должны поставляться равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, принимаемых в порядке, предусмотренном законом, существа обязательства или обычаев делового оборота.
- 2. Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т.п.).
- 3. Досрочная поставка товаров может производиться с согласия покупателя.
Статья 526. Порядок поставки товаров
- 1. Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю по договору поставки или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.
- 2. В случаях, когда договором предусмотрено право покупателя давать поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров получателям (отгрузочные разнарядки), отгрузка (передача) товаров осуществляется поставщиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке.
- 3. Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает поставщику право либо отказаться от исполнения договора поставки, либо потребовать от покупателя оплаты товаров.
Статья 527. Доставка товаров
- 1. Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях.
- 2. Договором поставки может быть предусмотрено получение товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (выборка товаров).
Статья 528. Восполнение недопоставки товаров
- 1. Поставщик, допустивший недопоставку товаров (просрочку поставки) в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора поставки, если иное не предусмотрено договором.
- 2. В случае, когда товары отгружаются поставщиком нескольким получателям, указанным в договоре поставки или в отгрузочной разнарядке покупателя, товары, поставленные одному получателю сверх количества, предусмотренного в договоре или отгрузочной разнарядке, не засчитываются в покрытие недопоставки другим получателям и подлежат восполнению поставщиком, если иное не предусмотрено в договоре.
- 3. Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена (не по вине покупателя), если в договоре не предусмотрено иное. Товары, поставленные до получения поставщиком уведомления, покупатель обязан принять и оплатить.
Статья 529. Ассортимент товаров при восполнении недопоставки
- 1. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.
- 2. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного (до передачи товаров) письменного согласия покупателя.
Статья 530. Принятие товаров покупателем
- 1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.
- 2. Принятый покупателем (получателем) товар должен быть им осмотрен в срок, определенный законом или в порядке, им предусмотренном, договором поставки или обычаями делового оборота.
- 3. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законом или в порядке, им предусмотренном, регулирующих деятельность транспорта.
Статья 531. Ответственное хранение товара,
- 1. Когда покупатель (получатель) в соответствии с законом или в порядке, им предусмотренном, или договором поставки отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика.
- 2. Поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок.
- 3. Необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, реализацией товара или его возвратом продавцу, подлежат возмещению поставщиком.
- 4. В случаях, когда покупатель без установленных законом или в порядке, им предусмотренном, или договором оснований не принимает товар от поставщика или отказывается от его принятия, поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты товара.
Статья 532. Выборка товаров
- 1. Если договором предусмотрена передача товаров покупателю (получателю) в месте нахождения поставщика (выборка) в соответствии с пунктом 2 статьи 527 (доставка товаров) настоящего Кодекса, покупатель (получатель) обязан осуществить осмотр передаваемых ему товаров в месте их передачи, если иное не предусмотрено законом или в порядке, им предусмотренном, или не вытекает из существа обязательства. При выявлении несоответствия товаров договору он вправе отказаться от их получения, уведомив об этом поставщика.
- 2. Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный договором поставки срок, а при его отсутствии - в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров, дает поставщику право отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров.
Статья 533. Расчеты за поставляемые товары
- 1. Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.
- 2. Если в договоре поставки предусмотрена поставка товаров отдельными частями, входящими в комплект, то оплата товаров покупателем производится после отгрузки (выборки) последней части, входящей в комплект, поскольку иное не установлено договором.
- 3. Если договором предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком), и последний неосновательно отказался от оплаты либо не произвел оплату товаров в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты поставленных товаров.
Статья 534. Тара и упаковка
Статья 535. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектных товаров в розничную торговлю
- 1. Покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества с нарушением условий договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо с нарушением обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные соответственно статьями 492 (последствия передачи товара ненадлежащего качества) и 497 (последствия передачи некомплектного товара) настоящего Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках или некомплектности поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества или соответственно доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами.
- 2. Если иное не предусмотрено договором поставки, покупатель (получатель), в свою очередь выступающий продавцом по договору розничной купли-продажи, вправе в разумный срок требовать от поставщика замены возвращенных потребителем товаров ненадлежащего качества или некомплектных товаров.
Статья 536. Права покупателя в случае недопоставки товаров, невыполнения требований об устранении недостатков товаров или о доукомплектовании товаров
- 1. Если поставщик не поставил предусмотренное договором количество товаров либо не выполнил требования покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением всех необходимых и разумных расходов по их приобретению на поставщика.
- 2. Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены - потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.
Статья 537. Неустойка за недопоставку
Статья 538. Погашение однородных обязательств
- 1. В случаях, когда поставка одноименных товаров осуществляется поставщиком покупателю одновременно по нескольким договорам поставки и количество поставленных товаров недостаточно для погашения обязательств поставщика по всем договорам, поставленные товары должны засчитываться в счет исполнения договора, указанного поставщиком при осуществлении поставки, либо без промедления после поставки.
- 2. Если покупатель оплатил поставщику одноименные товары, полученные по нескольким договорам поставки, и суммы оплаты недостаточно для погашения обязательств покупателя по всем договорам, уплаченная сумма должна засчитываться в счет исполнения договора, указанного покупателем при осуществлении оплаты товаров, или без промедления после оплаты.
- 3. Если поставщик или покупатель не воспользовались правами, предоставленными им соответственно пунктами 1 и 2 настоящей статьи, исполнение обязательства засчитывается в погашение обязательств по договору, срок исполнения которого наступил ранее. Если срок исполнения обязательств по нескольким договорам наступил одновременно, предоставленное исполнение засчитывается пропорционально в погашение обязательств по всем договорам.
Статья 539. Односторонний отказ от исполнения договора поставки
- 1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускается в случае существенного нарушения договора одной из сторон (пункт 2 статьи 467 настоящего Кодекса).
- 2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:
- 3. Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случаях:
- 4. Соглашением сторон могут быть предусмотрены иные основания одностороннего отказа от исполнения договора поставки или одностороннего его изменения.
- 5. Договор поставки считается соответственно измененным или расторгнутым с момента получения стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.
Статья 540. Исчисление убытков при расторжении договора
- 1. Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения обязательства продавцом покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного договором, покупатель может предъявить продавцу требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.
- 2. Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения обязательства покупателем продавец продал товар другому лицу по более низкой, чем предусмотренная договором, но разумной цене, продавец может предъявить покупателю требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.
- 3. Если после расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не совершена сделка взамен расторгнутого договора и на данный товар имеется текущая цена, сторона договора может предъявить требование о возмещении убытков в виде разницы между ценой, установленной в договоре, и текущей ценой на момент расторжения договора. Текущей ценой признается цена, обычно взимавшаяся при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара. Если в этом месте не существует текущей цены, может быть использована текущая цена, применявшаяся в другом месте, которое может служить разумной заменой, с учетом разницы в расходах по транспортировке товара.
- 4. Удовлетворение требований, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи, не освобождает сторону, не исполнившую или ненадлежаще исполнившую обязательство, от возмещения иных убытков, причиненных другой стороне, на основании статьи 15 (возмещение убытков) настоящего Кодекса.
- 4. Поставка товаров для государственных (муниципальных) нужд
Статья 541. Основания поставки товаров
для государственных (муниципальных) нужд
- 1. Поставка товаров для государственных (муниципальных) нужд осуществляется на основе государственного (муниципального) контракта на поставку товаров для государственных (муниципальных) нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных (муниципальных) нужд (пункт 2 статьи 545 (заключение договора поставки товаров для государственных (муниципальных) нужд) настоящего Кодекса). Государственными (муниципальными) нуждами признаются определяемые в установленном законом порядке потребности Приднестровской Молдавской Республики (муниципальных образований), обеспечиваемые за счет средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования.
- 2. К отношениям по поставке товаров для государственных (муниципальных) нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 523–539 настоящего Кодекса), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса.
- 3. Правила настоящего параграфа применяются, если иное не установлено законом или иным правовым актом, а также соглашением сторон, к отношениям по поставке товаров для муниципальных нужд.
Статья 542. Государственный (муниципальный) контракт на поставку
Статья 543. Основания заключения
- 1. Государственный (муниципальный) контракт заключается на основе заказа на поставку товаров для государственных (муниципальных) нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном законодательством в сфере закупок. Для государственного (муниципального) заказчика, разместившего заказ, заключение государственного (муниципального) контракта является обязательным, если иное не установлено законом.
- 2. Заключение государственного (муниципального) контракта является обязательным для поставщика (исполнителя) лишь в случаях, установленных законом, и при условии, что государственным (муниципальным) заказчиком будут возмещены все убытки, которые могут быть причинены поставщику (исполнителю) в связи с выполнением государственного (муниципального) контракта.
- 3. Условие о возмещении убытков, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, не применяется в отношении казенного предприятия.
Статья 544. Порядок заключения
- 1. Проект государственного (муниципального) контракта разрабатывается государственным (муниципальным) заказчиком и направляется поставщику (исполнителю), если иное не предусмотрено соглашением между ними.
- 2. Сторона, получившая проект государственного (муниципального) контракта, не позднее тридцатидневного срока подписывает его и возвращает один экземпляр государственного (муниципального) контракта другой стороне, а при наличии разногласий по условиям государственного (муниципального) контракта в этот же срок составляет протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным государственным (муниципальным) контрактом другой стороне либо уведомляет ее об отказе от заключения государственного (муниципального) контракта.
- 3. Сторона, получившая государственный (муниципальный) контракт с протоколом разногласий, должна в течение 30 (тридцати) дней рассмотреть разногласия, принять меры по их согласованию с другой стороной и известить другую сторону о принятии государственного (муниципального) контракта в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий.
- 4. В случае, когда государственный (муниципальный) контракт заключается по результатам конкурса на размещение заказа на поставку товаров для государственных (муниципальных) нужд, государственный (муниципальный) контракт должен быть заключен не позднее 20 (двадцати) дней со дня проведения конкурса.
- 5. Если сторона, для которой заключение государственного (муниципального) контракта является обязательным, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этой стороны заключить государственный (муниципальный) контракт.
Статья 545. Заключение договора поставки товаров
- 1. Если государственным (муниципальным) контрактом предусмотрено, что поставка товаров осуществляется поставщиком (исполнителем) определяемому государственным (муниципальным) заказчиком покупателю по договорам поставки товаров для государственных (муниципальных) нужд, государственный (муниципальный) заказчик не позднее тридцатидневного срока со дня подписания государственного (муниципального) контракта направляет поставщику (исполнителю) и покупателю извещение о прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю).
- 2. Поставщик (исполнитель) обязан направить проект договора поставки товаров для государственных (муниципальных) нужд покупателю, указанному в извещении о прикреплении, не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения извещения от государственного (муниципального) заказчика, если иной порядок подготовки проекта договора не предусмотрен государственным (муниципальным) контрактом либо проект договора не представлен покупателем.
- 3. Сторона, получившая проект договора поставки товаров для государственных (муниципальных) нужд, подписывает его и возвращает один экземпляр другой стороне в течение 30 (тридцати) дней со дня получения проекта, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составляет протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным договором другой стороне.
- 4. Сторона, получившая подписанный проект договора поставки товаров для государственных (муниципальных) нужд с протоколом разногласий, должна в течение 30 (тридцати) дней рассмотреть разногласия, принять меры по согласованию условий договора с другой стороной и известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. Неурегулированные разногласия в тридцатидневный срок могут быть переданы заинтересованной стороной на рассмотрение суда.
- 5. Если поставщик (исполнитель) уклоняется от заключения договора поставки товаров для государственных (муниципальных) нужд, покупатель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении поставщика (исполнителя) заключить договор на условиях разработанного покупателем проекта договора.
Статья 546. Отказ покупателя от заключения договора поставки товаров
- 1. Покупатель вправе полностью или частично отказаться от товаров, указанных в извещении о прикреплении, и от заключения договора на их поставку.
- 2. Государственный (муниципальный) заказчик не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения уведомления поставщика (исполнителя) либо выдает извещение о прикреплении к нему другого покупателя, либо направляет поставщику (исполнителю) отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров, либо сообщает о своем согласии принять и оплатить товары.
- 3. При невыполнении государственным (муниципальным) заказчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, поставщик (исполнитель) вправе либо потребовать от государственного (муниципального) заказчика принять и оплатить товары, либо реализовать товары по своему усмотрению с отнесением разумных расходов, связанных с их реализацией, на государственного (муниципального) заказчика.
Статья 547. Исполнение государственного (муниципального) контракта
- 1. В случаях, когда в соответствии с условиями государственного (муниципального) контракта поставка товаров осуществляется непосредственно государственному (муниципальному) заказчику или по его указанию (отгрузочной разнарядке) другому лицу (получателю), отношения сторон по исполнению государственного (муниципального) контракта регулируются правилами, предусмотренными статьями 523–539 настоящего Кодекса.
- 2. В случаях, когда поставка товаров для государственных (муниципальных) нужд осуществляется получателям, указанным в отгрузочной разнарядке, оплата товаров производится государственным (муниципальным) заказчиком, если иной порядок расчетов не предусмотрен государственным (муниципальным) контрактом.
Статья 548. Оплата товара по договору поставки товаров
Статья 549. Возмещение убытков, причиненных в связи с выполнением
- 1. Если иное не предусмотрено законами, регулирующими вопросы поставки товаров для государственных (муниципальных) нужд, или государственным (муниципальным) контрактом, убытки, которые причинены поставщику (исполнителю) в связи с выполнением государственного (муниципального) контракта (пункт 2 статьи 543 (основания заключения государственного (муниципального) контракта) настоящего Кодекса), подлежат возмещению государственным (муниципальным) заказчиком не позднее 30 (тридцати) дней со дня передачи товара в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом.
- 2. В случае, когда убытки, причиненные поставщику (исполнителю) в связи с выполнением государственного (муниципального) контракта, не возмещаются в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом, поставщик (исполнитель) вправе отказаться от исполнения государственного (муниципального) контракта и потребовать возмещения убытков, вызванных расторжением государственного (муниципального) контракта.
- 3. При расторжении государственного (муниципального) контракта по основаниям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, поставщик вправе отказаться от исполнения договора поставки товара для государственных (муниципальных) нужд.
Статья 550. Отказ государственного (муниципального) заказчика
Статья 551. Договор контрактации
- 1. По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю – лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки и (или) продажи.
- 2. К отношениям по договору контрактации, не урегулированным правилами настоящего параграфа, применяются правила о договоре поставки (статьи 523–540 настоящего Кодекса), а в соответствующих случаях – о поставке товаров для государственных (муниципальных) нужд (статьи 541–550 настоящего Кодекса).
Статья 552. Обязанности заготовителя
- 1. Если иное не предусмотрено договором контрактации, заготовитель обязан принять сельскохозяйственную продукцию у производителя по месту ее нахождения и обеспечить ее вывоз.
- 2. В случае, когда принятие сельскохозяйственной продукции осуществляется в месте нахождения заготовителя или ином указанном им месте, заготовитель не вправе отказаться от принятия сельскохозяйственной продукции, соответствующей условиям договора контрактации и переданной заготовителю в обусловленный договором срок.
- 3. Договором контрактации может быть предусмотрена обязанность заготовителя, осуществляющего переработку сельскохозяйственной продукции, возвращать производителю по его требованию отходы от переработки сельскохозяйственной продукции с оплатой по цене, определенной договором.
Статья 553. Обязанности производителя
Статья 554. Ответственность производителя
- 6. Энергоснабжение
Статья 555. Договор энергоснабжения
- 1. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
- 2. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении сторонами или одной из сторон договора учета потребления энергии.
- 3. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.
- 4. Договор энергоснабжения является публичным договором (статья 443 (публичный договор) настоящего Кодекса).
Статья 556. Заключение и продление договора энергоснабжения
- 1. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети, если иное не установлено законом.
- 2. Договор энергоснабжения, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора.
- 3. Если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено предложение о заключении нового договора, то отношения сторон до заключения нового договора регулируются ранее заключенным договором.
Статья 557. Количество энергии
- 1. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной энергоснабжающей организацией и использованной абонентом энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.
- 2. Договором энергоснабжения может быть предусмотрено право абонента изменять количество принимаемой им энергии, определенное договором, при условии возмещения им расходов, понесенных энергоснабжающей организацией в связи с обеспечением подачи энергии не в обусловленном договором количестве.
- 3. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве.
Статья 558. Качество энергии
- 1. Качество подаваемой энергоснабжающей организацией энергии должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами и иными обязательными правилами или предусмотренным договором энергоснабжения.
- 2. В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии.
Статья 559. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования
- 1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией.
- 2. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или в порядке, им предусмотренном.
- 3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования, а также порядок осуществления контроля за их соблюдением определяются законом или в порядке, им предусмотренном.
Статья 560. Оплата энергии
- 1. Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, или в порядке, им предусмотренном, или соглашением сторон.
- 2. Порядок расчетов за энергию определяется законом или в порядке, им предусмотренном, или соглашением сторон.
Статья 561. Субабонент
Статья 562. Изменение и расторжение договора энергоснабжения
- 1. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии уведомления об этом энергоснабжающей организации и полной оплаты использованной энергии.
- 2. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное исполнительным органом государственной власти, к ведению которого отнесены вопросы энергетического надзора, неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии энергоснабжающая организация должна предварительно предупредить абонента.
- 3. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации при условии немедленного уведомления абонента об этом.
Статья 563. Ответственность по договору энергоснабжения
- 1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб (пункт 2 статьи 15 настоящего Кодекса).
- 2. Если в результате регулирования режима потребления энергии, осуществленного на основании закона или в порядке, им предусмотренном, допущен перерыв в подаче энергии абоненту, энергоснабжающая организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств при наличии ее вины.
Статья 564. Применение правил
- 1. Правила, предусмотренные статьями 555-564 настоящего Кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или в порядке, им предусмотренном.
- 2. К отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 555-563 настоящего Кодекса) применяются, если иное не установлено законом, или в порядке, им предусмотренном, или не вытекает из существа обязательства.
- 7. Продажа недвижимости
Статья 565. Договор продажи недвижимости
- 1. По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество (статья 141 (недвижимые и движимые вещи) настоящего Кодекса).
- 2. Правила, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к продаже комплекса недвижимого имущества.
Статья 566. Форма договора продажи недвижимости
Статья 567. Государственная регистрация перехода
- 1. Переход права собственности на недвижимость по договору продажи недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации.
- 2. Исполнение договора продажи недвижимости сторонами до государственной регистрации перехода права собственности не является основанием для изменения их отношений с третьими лицами.
- 3. В случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о государственной регистрации перехода права собственности.
Статья 568. Права на земельный участок при продаже здания, сооружения или другой находящейся на нем недвижимости
- 1. По договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости покупателю одновременно с передачей права собственности на такую недвижимость передаются соответствующие права на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования.
- 2. В случае, когда продавец является собственником земельного участка (государство в лице уполномоченных органов), на котором находится продаваемая недвижимость, покупателю предоставляется право аренды или предусмотренное договором продажи недвижимости иное право (пользование и (или) владение) на соответствующую часть земельного участка.
- 3. Продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом или договором.
Статья 569. Права на недвижимость при совершении сделок с правами
Статья 570. Определение предмета в договоре продажи недвижимости
Статья 571. Цена в договоре продажи недвижимости
- 1. Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену этого имущества.
- 2. Если иное не предусмотрено законом или договором продажи недвижимости, установленная в нем цена здания, сооружения или другого недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, включает цену передаваемых с этим недвижимым имуществом прав на соответствующую часть земельного участка.
- 3. В случаях, когда цена недвижимости в договоре продажи недвижимости установлена на единицу ее площади или иного показателя ее размера, общая цена такого недвижимого имущества, подлежащая уплате, определяется исходя из фактического размера переданного покупателю недвижимого имущества.
Статья 572. Передача недвижимости
- 1. Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче.
- 2. Принятие покупателем недвижимости, не соответствующей условиям договора продажи недвижимости, в том числе в случае, когда такое несоответствие оговорено в передаточном акте или ином документе о передаче недвижимости, не является основанием для освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение договора.
Статья 573. Последствия передачи недвижимости
Статья 574. Особенности продажи жилых помещений
- 1. Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением.
- 2. Исключен.
Статья 575. Договор продажи целостного имущественного
- 1. По договору продажи целостного имущественного комплекса (договору продажи предприятия) продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс (статья 143 (предприятие) настоящего Кодекса), за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам.
- 2. Права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации предприятия и его товаров, работ или услуг, а также принадлежащие ему на основании лицензии права использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором.
- 3. Права продавца, полученные им на основании разрешения (специальных требований) на занятие соответствующей деятельностью, не подлежат передаче покупателю предприятия, если иное не установлено законом или в порядке, им предусмотренном.
Статья 576. Форма договора продажи предприятия
- 1. Договор продажи предприятия заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 451 настоящего Кодекса), с обязательным приложением к нему документов, указанных в пункте 2 статьи 577 настоящего Кодекса.
- 2. Несоблюдение требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, влечет его недействительность.
Статья 577. Установление состава и оценка стоимости
- 1. Состав и оценка стоимости предприятия, подлежащего продаже, определяется на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в соответствии с установленными правилами такой инвентаризации.
- 2. До подписания договора продажи предприятия должны быть составлены и рассмотрены сторонами, а также согласованы:
Статья 578. Права кредиторов при продаже предприятия
- 1. Кредиторы по обязательствам, включенным в состав продаваемого предприятия, должны быть письменно уведомлены продавцом
- 2. Кредитор, который письменно не сообщил продавцу о своем согласии на перевод долга, вправе в течение 3 (трех) месяцев со дня получения уведомления о продаже предприятия потребовать либо прекращения или досрочного исполнения обязательства и возмещения продавцом причиненных этим убытков, либо признания договора продажи предприятия недействительным полностью или в соответствующей части.
- 3. Кредитор, который не был уведомлен о продаже предприятия в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, может предъявить иск об удовлетворении требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, в течение 1 (одного) года со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия продавцом покупателю.
- 4. После передачи предприятия покупателю продавец и покупатель несут солидарную ответственность по включенным в состав переданного предприятия долгам, которые были переведены на покупателя без согласия кредитора.
Статья 579. Передача предприятия
- 1. Передача предприятия продавцом покупателю осуществляется по передаточному акту, в котором указываются данные о составе предприятия и об уведомлении кредиторов о продаже предприятия, а также сведения о выявленных недостатках переданного имущества и перечень имущества, обязанности по передаче которого не исполнены продавцом ввиду его утраты.
- 2. Предприятие считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта обеими сторонами.
Статья 580. Исключена.
Статья 581. Последствия передачи и принятия
- 1. Последствия передачи продавцом и принятия покупателем по передаточному акту предприятия, состав которого не соответствует предусмотренному договором продажи предприятия, в том числе в отношении качества переданного имущества, определяются на основании правил, предусмотренных статьями 477-479, 483 (последствия нарушения условия договора о количестве), 486 (качество товара), 492 (последствия передачи товара ненадлежащего качества) и 496 (комплект товаров) настоящего Кодекса, если иное не вытекает из договора и не предусмотрено пунктами 2 - 4 настоящей статьи.
- 2. В случаях, когда предприятие передано и принято по передаточному акту, в котором указаны сведения о выявленных недостатках предприятия и утраченном имуществе (пункт 1 статьи 579 настоящего Кодекса), покупатель вправе требовать соответствующего уменьшения покупной цены предприятия, если право на предъявление в таких случаях иных требований не предусмотрено договором.
- 3. Покупатель вправе требовать уменьшения покупной цены в случае передачи ему в составе предприятия долгов (обязательств) продавца, которые не были указаны в договоре или передаточном акте, если продавец не докажет, что покупатель знал о таких долгах (обязательствах) во время заключения договора и передачи предприятия.
- 4. Продавец в случае получения уведомления покупателя о недостатках имущества, переданного в составе предприятия, или отсутствия в этом составе отдельных видов имущества, подлежащих передаче, может без промедления заменить имущество ненадлежащего качества или предоставить покупателю недостающее имущество.
- 5. Покупатель вправе требовать в судебном порядке расторжения или изменения договора продажи предприятия и возвращения того, что исполнено сторонами по договору, если установлено, что предприятие ввиду недостатков, за которые продавец отвечает, непригодно для целей, названных в договоре продажи, и эти недостатки не устранены продавцом на условиях, в порядке и в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, другими законами или в порядке, ими предусмотренном, или договором.
Статья 582. Применение к договору продажи предприятия правил о последствиях недействительности сделок и о расторжении и изменении договора
Глава 31. Мена
Статья 583. Договор мены
- 1. По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой.
- 2. К договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже (глава 30 (купля-продажа) настоящего Кодекса), поскольку это не противоречит правилам настоящей главы и существу мены. При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.
Статья 584. Цены и расходы по договору мены
- 1. Если из договора не вытекает иное, товары, подлежащие обмену, предполагаются равноценными, а расходы по их передаче и принятию осуществляются в каждом случае той стороной, которая несет соответствующие обязанности.
- 2. В случаях, когда в соответствии с договором обмениваемые товары признаются неравноценными, сторона, обязанная передать товар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в ценах без промедления после исполнения ее обязанностей передать товар, если иной порядок оплаты не предусмотрен договором.
Статья 585. Встречное исполнение обязательства передать
Статья 586. Переход права собственности на обмениваемые товары
Статья 587. Ответственность за изъятие товара,
Глава 32. Дарение
Статья 588. Договор дарения
- 1. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо передает или обязуется передать ей имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.
- 2. Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание дарения) признается договором дарения и связывает обещавшего, если оно сделано в надлежащей форме (пункт 2 статьи 590 настоящего Кодекса) и содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности.
- 3. Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен.
Статья 589. Отказ одаряемого принять дар
- 1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае договор дарения считается расторгнутым.
- 2. Если договор дарения заключен в письменной форме, отказ от дара должен быть совершен также в письменной форме. В случае, когда договор дарения зарегистрирован (пункт 3 статьи 590 настоящего Кодекса), отказ от принятия дара также подлежит государственной регистрации.
- 3. Если договор дарения был заключен в письменной форме, даритель вправе требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, причиненного отказом принять дар.
Статья 590. Форма договора дарения
- 1. Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.
- 2. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях, когда:
- 3. Исключен.
Статья 591. Запрещение дарения
Статья 592. Ограничения дарения
- 1. Юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, вправе подарить ее с согласия собственника, если законом не предусмотрено иное. Это ограничение не распространяется на обычные подарки небольшой стоимости.
- 2. Дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности, допускается по согласию всех участников совместной собственности с соблюдением правил, предусмотренных статьей 270 (владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности) настоящего Кодекса.
- 3. Дарение принадлежащего дарителю права требования к третьему лицу осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных статьями 399-403, 405 (условия уступки требования) и 406 (форма уступки требования) настоящего Кодекса.
- 4. Дарение посредством исполнения за одаряемого его обязанности перед третьим лицом осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных пунктом 1 статьи 330 (исполнение обязательства третьим лицом) настоящего Кодекса.
- 5. Доверенность на совершение дарения представителем, в которой не назван одаряемый и не указан предмет дарения, ничтожна.
Статья 593. Отказ от исполнения договора дарения
- 1. Даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право либо освободить одаряемого от имущественной обязанности, если после заключения договора имущественное или семейное положение либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни.
- 2. Даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право либо освободить одаряемого от имущественной обязанности, по основаниям, дающим ему право отменить дарение (пункт 1 статьи 594 настоящего Кодекса).
- 3. Отказ дарителя от исполнения договора дарения по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не дает одаряемому права требовать возмещения убытков.
Статья 594. Отмена дарения
- 1. Отмена дарения допускается в судебном порядке в случае совершения одаряемым покушения на жизнь или здоровье дарителя, членов его семьи или близких родственников.
- 2. Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты.
- 3. По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течении шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом).
- 4. В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого.
- 5. В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения.
Статья 595. Случаи, в которых отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения невозможны
Статья 596. Последствия дарения имущества с недостатками
Статья 597. Правопреемство при обещании дарения
- 1. Права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, не переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения.
- 2. Обязанности дарителя, обещавшего дар по договору дарения, переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения.
Статья 598. Пожертвования
- 1. Пожертвованием признается дарение вещи либо права в общеполезных целях.
- 2. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия.
- 3. Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению. При отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с назначением имущества.
- 4. Если использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина, пожертвовавшего имущество, либо реорганизации или ликвидации юридического лица, пожертвовавшего имущество - по решению суда.
- 5. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования.
- 6. К пожертвованиям не применяются статьи 594 (отмена дарения) и 597 (правопреемство при обещании дарения) настоящего Кодекса.
Глава 33. Рента и пожизненное содержание с иждивением
- 1. Общие положения
Статья 599. Договор ренты
- 1. По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество и иные объекты гражданских прав (далее по тексту - имущество), оговоренные статьей 139 (виды объектов гражданских прав) настоящего Кодекса (за исключением нематериальных благ и недвижимых вещей, перечисленных в пункте 1 статьи 141 настоящего Кодекса), а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренты в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме.
- 2. По договору ренты допускается установление обязанности выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни получателя ренты (пожизненная рента). Пожизненная рента может быть установлена на условиях пожизненного содержания гражданина с иждивением.
Статья 600. Форма договора ренты
Статья 601. Отчуждение имущества под выплату ренты
- 1. Имущество, которое отчуждается под выплату ренты, может быть передано получателем ренты в собственность, а земля и другие природные ресурсы - в пользование и (или) владение плательщика ренты за плату или бесплатно.
- 2. В случаях, когда договором ренты предусматривается передача имущества или прав на него за плату, к отношениям сторон по передаче и оплате применяются правила о договоре купли-продажи (глава 30 (купля-продажа) настоящего Кодекса), а в случаях, когда такое имущество или права на него передается бесплатно - правила о договоре дарения (глава 32 (дарение) настоящего Кодекса), если иное не установлено правилами настоящей главы и не противоречит существу договора ренты.
Статья 602. Обременение рентой недвижимого имущества
- 1. Рента обременяет земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое имущество, переданное под ее выплату. В случае отчуждения такого имущества плательщиком ренты его обязательства по договору ренты переходят на приобретателя имущества.
- 2. Лицо, передавшее обремененное рентой недвижимое имущество в собственность другого лица, несет субсидиарную с ним ответственность (статья 416 (субсидиарная ответственность) настоящего Кодекса) по требованиям получателя ренты, возникшим в связи с нарушением договора ренты, если настоящим Кодексом, другим законом или договором не предусмотрена солидарная ответственность по этому обязательству.
Статья 603. Обеспечение выплаты ренты
- 1. При передаче под выплату ренты земельного участка, участка недр или другого недвижимого имущества получатель ренты в обеспечение обязательства плательщика ренты приобретает право залога на это имущество.
- 2. Существенным условием договора, предусматривающего передачу под выплату ренты денежной суммы или иного движимого имущества, является условие, устанавливающее обязанность плательщика ренты предоставить обеспечение исполнения его обязательств (статья 346 (способы обеспечения исполнения обязательств) настоящего Кодекса) либо застраховать в пользу получателя ренты риск неисполнения либо ненадлежащего исполнения этих обязательств.
- 3. При невыполнении плательщиком ренты обязанностей, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, а также в случае утраты обеспечения или ухудшения условий обеспечения по обстоятельствам, за которые получатель ренты не отвечает, получатель ренты вправе расторгнуть договор ренты и потребовать возмещения убытков, вызванных расторжением договора.
Статья 604. Ответственность за просрочку выплаты ренты
- 2. Постоянная рента
Статья 605. Получатель постоянной ренты
- 1. Получателями постоянной ренты могут быть только граждане и некоммерческие организации, если это не противоречит закону и соответствует целям их деятельности.
- 2. Права получателя ренты по договору постоянной ренты могут передаваться лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, путем уступки требования и переходить по наследству либо в порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц, если иное не предусмотрено законом или договором.
Статья 606. Плательщики постоянной ренты
- 1. Плательщиками постоянной ренты за пользование природными ресурсами, находящимися в исключительной собственности государства, являются пользователи природных ресурсов - хозяйствующие субъекты независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, в том числе юридические лица и граждане иностранных государств, если в соответствии с законом они не ограничены в праве заниматься соответствующим видом деятельности, связанным с пользованием природными ресурсами.
- 2. К пользователям природных ресурсов предъявляются установленные законом или в порядке, им предусмотренном, требования о наличии специальной квалификации и опыта.
Статья 607. Форма и размер постоянной ренты
- 1. Постоянная рента выплачивается в деньгах в размере, устанавливаемом договором.
- 2. Если иное не предусмотрено договором, размер выплачиваемой ренты изменяется пропорционально изменению установленного законом расчетного уровня минимальной заработной платы, а в отношении государственного имущества - изменению соответствующей ставки платы за пользование имуществом или ставки банковского процента.
Статья 608. Форма и размер ренты за пользование
Статья 609. Сроки выплаты постоянной ренты
Статья 610. Право плательщика на выкуп постоянной ренты
- 1. Плательщик постоянной ренты вправе отказаться от дальнейшей выплаты ренты путем ее выкупа.
- 2. Такой отказ действителен при условии, что он заявлен в письменной форме плательщиком ренты не позднее чем за 3 (три) месяца до прекращения выплаты ренты или за более длительный срок, предусмотренный договором. При этом обязательство по выплате ренты не прекращается до получения всей суммы выкупа получателем ренты, если иной порядок выкупа не предусмотрен договором.
- 3. Условие договора постоянной ренты об отказе плательщика постоянной ренты от права на ее выкуп ничтожно.
Статья 611. Выкуп постоянной ренты по требованию
Статья 612. Выкупная цена постоянной ренты
- 1. Выкуп постоянной ренты в случаях, предусмотренных статьями 610 (право плательщика на выкуп постоянной ренты) и 611 (выкуп постоянной ренты по требованию получателя ренты) настоящего Кодекса, производится по цене, определенной договором постоянной ренты.
- 2. При отсутствии условия о выкупной цене в договоре, по которому имущество передано за плату под выплату ренты, выкуп осуществляется по цене, соответствующей годовой сумме рентных платежей.
- 3. При отсутствии условия о выкупной цене в договоре, по которому имущество передано под выплату ренты бесплатно, в выкупную цену наряду с годовой суммой рентных платежей включается цена переданного имущества, определяемая по правилам, предусмотренным пунктом 3 статьи 441 (цена) настоящего Кодекса.
Статья 613. Риск случайной гибели или случайной порчи переданного под выплату постоянной ренты имущества
- 1. Риск случайной гибели или случайной порчи имущества, переданного бесплатно под выплату постоянной ренты, несет плательщик ренты.
- 2. При случайной гибели или случайной порче имущества, переданного за плату под выплату постоянной ренты, плательщик вправе требовать соответственно прекращения обязательства по выплате ренты либо изменения условий ее выплаты.
- 3. Пожизненная рента
Статья 614. Получатели пожизненной ренты
- 1. Пожизненная рента может быть установлена на период жизни гражданина, передающего имущество под выплату ренты, либо на период жизни другого указанного им гражданина.
- 2. Допускается установление пожизненной ренты в пользу нескольких граждан, доли которых в праве на получение ренты предполагаются равными, если иное не предусмотрено договором пожизненной ренты.
- 3. Договор, устанавливающий пожизненную ренту в пользу гражданина, который умер к моменту заключения договора, ничтожен.
Статья 615. Размер пожизненной ренты
- 1. Пожизненная рента определяется в договоре как денежная сумма, периодически выплачиваемая получателю ренты в течение его жизни.
- 2. Размер пожизненной ренты, определяемый в договоре, в расчете на месяц должен быть не менее прожиточного минимума, определяемого в порядке, установленном законом, а в случаях, предусмотренных статьей 335 (увеличение сумм, выплачиваемых на содержание гражданина) настоящего Кодекса, размер пожизненной ренты подлежит увеличению.
Статья 616. Сроки выплаты пожизненной ренты
Статья 617. Расторжение договора пожизненной ренты
- 1. В случаях существенного нарушения договора пожизненной ренты плательщиком ренты получатель ренты вправе требовать от плательщика ренты выкупа ренты на условиях, предусмотренных статьей 612 (выкупная цена постоянной ренты) настоящего Кодекса, либо расторжения договора и возмещения убытков.
- 2. Если под выплату пожизненной ренты отчуждена бесплатно квартира, жилой дом или иное имущество, получатель ренты вправе при существенном нарушении договора плательщиком ренты потребовать возврата этого имущества с зачетом его стоимости в счет выкупной цены ренты.
- 3. Получатель ренты вправе потребовать возврата имущества, переданного по договору ренты, если плательщик ренты совершил покушение на жизнь получателя ренты, кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил получателю ренты телесные повреждения.
Статья 618. Риск случайной гибели имущества, переданного
- 4. Пожизненное содержание с иждивением
Статья 619. Договор пожизненного содержания с иждивением
- 1. По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты - гражданин передает находящийся в его пользовании и (или) владении земельный участок в пользование и (или) владение либо принадлежащий ему жилой дом, квартиру или иную недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением этого гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц).
- 2. K договору пожизненного содержания с иждивением применяются правила о пожизненной ренте, если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа.
Статья 620. Обязанность по предоставлению
- 1. Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с иждивением может включать обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, то и уход за ним.
- 2. В договоре пожизненного содержания должна быть определена стоимость всего объема содержания с иждивением. При этом общий объем содержания в месяц не может быть меньше величины прожиточного минимума, рассчитанной в порядке, установленном законом, для соответствующей социально-демографической группы получателя ренты.
- 3. При разрешении возникшего между сторонами спора об объеме содержания, которое предоставляется или должно предоставляться гражданину, суд должен руководствоваться принципами добросовестности и разумности.
Статья 621. Замена пожизненного содержания
Статья 622. Отчуждение и использование имущества, переданного для обеспечения пожизненного содержания
Статья 623. Прекращение пожизненного содержания с иждивением
- 1. Обязательство пожизненного содержания с иждивением прекращается смертью получателя ренты.
- 2. При существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств получатель ренты вправе потребовать возврата недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной цены на условиях, установленных статьей 612 (выкупная цена постоянной ренты) настоящего Кодекса. При этом плательщик ренты не вправе требовать компенсации расходов, понесенных в связи с содержанием получателя ренты.
Глава 34. Аренда
- 1. Общие положения
Статья 624. Договор аренды
Статья 625. Право собственности арендатора на продукцию,
Статья 626. Объекты аренды
- 1. В аренду (имущественный найм) могут быть переданы земельные участки, участки недр и другие обособленные природные объекты, комплексы недвижимого имущества, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи).
- 2. Передача в аренду (имущественный найм) земельных участков, участков недр и других обособленных природных объектов, находящихся в исключительной собственности государства, регулируется законом или в порядке, им предусмотренном.
- 3. В договоре аренды (имущественного найма) должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору (нанимателю) в качестве объекта договора аренды (имущественного найма). При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем в передачу в аренду (имущественный найм), считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.
Статья 627. Арендодатель
- 1. Право сдачи имущества в аренду (имущественный найм) принадлежит его собственнику.
- 2. Арендодателями (наймодателями) могут быть также лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду (имущественный найм).
Статья 628. Форма и государственная регистрация договора аренды
- 1. Договор аренды (имущественного найма), сторонами которого выступают граждане (физические лица), может быть заключен как в письменной, так и в устной форме, но последняя допустима при сроке найма до 1 (одного) года.
- 2. Договор аренды (имущественного найма) недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом.
- 3. Договор аренды (имущественного найма), предусматривающий переход в последующем права собственности на имущество к арендатору (нанимателю) (статья 645 (выкуп арендованного имущества) настоящего Кодекса), заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи такого имущества.
Статья 629. Срок договора аренды
- 1. Договор аренды (имущественного найма) заключается на срок, определенный договором.
- 2. Если срок аренды (имущественного найма) в договоре не определен, договор считается заключенным на неопределенный срок.
- 3. Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки договора для отдельных видов аренды (имущественного найма), а также для аренды (имущественного найма) отдельных видов имущества. В этих случаях, если срок аренды (имущественного найма) в договоре не определен, и ни одна из сторон не отказалась от договора до истечения предельного срока, установленного законом, договор по истечении предельного срока прекращается.
Статья 630. Предоставление имущества арендатору
- 1. Арендодатель (наймодатель) обязан предоставить арендатору (нанимателю) имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды (имущественного найма) и назначению имущества.
- 2. Имущество сдается в аренду (имущественный наем) вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами (техническим паспортом, сертификатом качества и т.п.), если иное не предусмотрено договором.
- 3. Если арендодатель (наймодатель) не предоставил арендатору (нанимателю) сданное в аренду (имущественный наем) имущество в указанный в договоре срок, а если в договоре такой срок не указан - в разумный срок, арендатор (наниматель) вправе истребовать от него это имущество в соответствии со статьей 415 (последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь) настоящего Кодекса и потребовать возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения, либо потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных его неисполнением.
Статья 631. Ответственность арендодателя за недостатки
- 1. Арендодатель (наймодатель) отвечает за недостатки сданного в аренду (имущественный наем) имущества, полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения договора он не знал об этих недостатках.
- 2. Арендодатель (наймодатель) не отвечает за те недостатки сданного в аренду (имущественный наем) имущества, которые были им оговорены при заключении договора или были заранее известны арендатору (нанимателю) либо должны были быть обнаружены им во время осмотра имущества или проверки его исправности (явные недостатки) при заключении договора или передаче имущества в аренду (имущественный наем).
Статья 632. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество
Статья 633. Арендная плата
- 1. Арендатор (наниматель) обязан своевременно вносить плату за наем имущества (арендную плату).
- 2. Арендная плата (плата за наем имущества) устанавливается за все арендуемое (нанятое) имущество в целом или отдельно по каждой из его составных частей в виде:
- 3. Размеры арендной платы (платы за наем имущества) могут изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором. Законом могут быть предусмотрены иные минимальные сроки для пересмотра размера платы для отдельных видов аренды (имущественного найма), а также для аренды (имущественного найма) отдельных видов имущества.
- 4. Если законом не предусмотрено иное, арендатор (наниматель) вправе потребовать соответственного уменьшения платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, условия пользования, предусмотренные договором, или состояние имущества существенно ухудшились.
- 5. Если иное не предусмотрено договором, в случае существенного (в том числе неоднократного) нарушения арендатором (нанимателем) сроков внесения арендной платы (платы за наем имущества) арендодатель (наймодатель) вправе потребовать от арендатора (нанимателя) досрочного внесения платы в установленный арендодателем (наймодателем) срок либо потребовать досрочного расторжения договора (статья 640 (досрочное расторжение договора по требованию арендодателя) настоящего Кодекса). При этом арендодатель (наймодатель) не вправе требовать досрочного внесения арендной платы более чем за 2 (два) срока подряд.
Статья 634. Пользование арендованным имуществом
- 1. Арендатор (наниматель) обязан пользоваться имуществом в соответствии с условиями договора, а если такие условия в договоре не определены - в соответствии с назначением имущества.
- 2. Если арендатор (наниматель) пользуется имуществом не в соответствии с условиями договора или назначением имущества, несмотря на предупреждение арендодателя (наймодателя), последний имеет право потребовать расторжения договора и возмещения убытков.
Статья 635. Распоряжение арендованным имуществом
- 1. Арендатор (наниматель) вправе с согласия арендодателя (наймодателя) сдавать арендованное (нанятое) имущество в поднаем (субаренду), передавать свои права и обязанности по договору аренды (имущественного найма) другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное (нанятое) имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать эти права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, если иное не установлено законом или в порядке, им предусмотренном. В указанных случаях, за исключением перенайма, ответственным по договору перед арендодателем (наймодателем) остается арендатор (наниматель).
- 2. Договор субаренды (поднайма) не может быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды (имущественного найма). К договорам субаренды (поднайма) применяются правила о договоре аренды (имущественного найма), если иное не установлено законом или в порядке, им предусмотренном.
Статья 636. Обязанности арендодателя по содержанию имущества
- 1. Арендодатель (наймодатель) обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду (наем) имущества, если иное не предусмотрено законом или в порядке, им предусмотренном, или договором.
- 2. Нарушение арендодателем (наймодателем) обязанности по производству капитального ремонта дает арендатору (нанимателю) право по своему выбору:
Статья 637. Обязанности арендатора по содержанию
Статья 638. Сохранение договора аренды в силе при изменении сторон
- 1. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду (наем) имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды (имущественного найма).
- 2. В случае смерти гражданина, являющегося арендатором (нанимателем) недвижимого имущества, его права и обязанности по договору аренды (найма) этого имущества переходят к наследнику, если законом или договором не предусмотрено иное.
Статья 639. Прекращение договора субаренды при досрочном прекращении договора аренды
- 1. Если иное не предусмотрено договором аренды (имущественного найма), досрочное прекращение договора аренды (имущественного найма) влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды (поднайма). Субарендатор (поднаниматель) в этом случае имеет право на заключение с арендодателем (наймодателем) по первому договору договора аренды (найма) имущества, находившегося в его пользовании в соответствии с договором субаренды (поднайма), в пределах оставшегося срока субаренды (поднайма) на условиях, соответствующих условиям прекращенного договора аренды (имущественного найма).
- 2. Если договор аренды (имущественного найма) по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, является ничтожным, ничтожными являются и заключенные в соответствии с ним договоры субаренды (поднайма).
Статья 640. Досрочное расторжение договора
- 1. По требованию арендодателя (наймодателя) договор аренды (имущественного найма) может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор (наниматель):
- 2. Арендодатель (наймодатель) вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору (нанимателю) письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.
Статья 641. Досрочное расторжение договора
Статья 642. Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок
- 1. Если иное не предусмотрено законом или договором аренды (имущественного найма), арендатор (наниматель), надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет по истечении срока договора при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды (имущественного найма) на новый срок. Арендатор (наниматель) обязан письменно уведомить арендодателя (наймодателя) о желании заключить такой договор в срок, указанный в договоре аренды (имущественного найма), а если в договоре такой срок не указан, то в разумный срок до окончания действия договора.
- 2. Если арендатор (наниматель) продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя (наймодателя), договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (статья 629 (срок договора аренды) настоящего Кодекса).
Статья 643. Возврат арендованного имущества арендодателю
- 1. При прекращении договора аренды (имущественного найма) арендатор (наниматель) обязан вернуть арендодателю (наймодателю) имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, или в состоянии, обусловленном договором.
- 2. Если арендатор (наниматель) не возвратил арендованное (нанятое) имущество либо возвратил его несвоевременно, арендодатель (наймодатель) вправе потребовать внесения арендной платы (платы за наем имущества) за все время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных арендодателю (наймодателю) убытков, он может потребовать их возмещения.
Статья 644. Улучшение арендованного имущества
- 1. Произведенные арендатором (нанимателем) отдельные улучшения имущества являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором.
- 2. В случае, когда арендатор (наниматель) произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя (наймодателя) улучшения арендованного (нанятого) имущества, неотделимые без вреда для имущества, арендатор (наниматель) имеет после прекращения договора право на возмещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено договором.
- 3. Стоимость неотделимых улучшений арендованного (нанятого) имущества, произведенных арендатором (нанимателем) без согласия арендодателя (наймодателя), возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено законом.
- 4. Улучшения арендованного (нанятого) имущества, как отделимые, так и неотделимые, произведенные за счет амортизационных отчислений от этого имущества, являются собственностью арендодателя (наймодателя).
Статья 645. Выкуп арендованного имущества
- 1. В договоре аренды (имущественного найма) может быть предусмотрено, что арендованное (нанятое) имущество переходит в собственность арендатора (нанимателя) по истечении срока аренды (имущественного найма) или до его истечения при условии внесения арендатором (нанимателем) всей обусловленной договором выкупной цены.
- 2. Если условие о выкупе арендованного (нанятого) имущества не предусмотрено в договоре, оно может быть установлено дополнительным соглашением сторон, которые при этом вправе договориться о зачете ранее выплаченной арендной платы (платы за наем имущества) в выкупную цену.
- 3. Законом могут быть установлены случаи запрещения выкупа арендованного (нанятого) имущества.
Статья 646. Особенности отдельных видов аренды
§ 2. Прокат
Статья 647. Договор проката
- 1. По договору проката арендодатель (наймодатель), осуществляющий сдачу имущества в аренду (имущественный наем) в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору (нанимателю) движимое имущество за плату во временное владение и пользование.
- 2. Договор проката заключается в письменной форме.
- 3. Договор проката является публичным договором (статья 443 (публичный договор) настоящего Кодекса).
Статья 648. Срок договора проката
- 1. Договор проката заключается на срок до 1 (одного) года.
- 2. Правила о возобновлении договора аренды (имущественного найма) на неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора (нанимателя) на возобновление договора аренды (имущественного найма) (статья 642 (преимущественное право арендатора на заключение договора на новый срок) настоящего Кодекса ) к договору проката не применяются.
- 3. Арендатор (наниматель) вправе отказаться от договора проката в любое время, письменно предупредив о своем намерении арендодателя (наймодателя) не менее чем за 10 (десять) дней.
- 4. Выкуп арендованного государственного и муниципального имущества осуществляется в порядке, предусмотренном законом о разгосударствлении и приватизации государственного и муниципального имущества.
Статья 649. Предоставление имущества арендатору
Статья 650. Устранение недостатков сданного в аренду имущества
- 1. При обнаружении арендатором (нанимателем) недостатков сданного в аренду (наем) имущества, полностью или частично препятствующих пользованию им, арендодатель (наймодатель) обязан в десятидневный срок со дня заявления арендатора (нанимателя) о недостатках, если более короткий срок не установлен договором проката, безвозмездно устранить недостатки имущества на месте либо произвести замену данного имущества другим аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем состоянии.
- 2. Если недостатки сданного в аренду (наем) имущества явились следствием нарушения арендатором (нанимателем) правил эксплуатации и содержания имущества, арендатор (наниматель) оплачивает арендодателю (наймодателю) стоимость ремонта и транспортировки имущества.
Статья 651. Арендная плата по договору проката
- 1. Арендная плата (плата за пользование имуществом) по договору проката устанавливается в виде определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно.
- 2. В случае досрочного возврата имущества арендатором (нанимателем) арендодатель (наймодатель) возвращает ему соответствующую часть полученной арендной платы (платы за пользование имуществом), исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического возврата имущества.
- 3. Взыскание с арендатора (нанимателя) задолженности по арендной плате (плате за пользование имуществом) производится в бесспорном порядке на основе исполнительной надписи нотариуса.
Статья 652. Пользование арендованным имуществом
- 1. Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в аренду (наем) по договору проката, являются обязанностью арендодателя (наймодателя).
- 2. Сдача в субаренду (поднаем) имущества, предоставленного арендатору (нанимателю) по договору проката, передача арендатором (нанимателем) своих прав и обязанностей по договору проката другому лицу, залог арендных прав (прав пользования имуществом) арендатора (нанимателя) и внесение их в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества, паевого взноса в производственные кооперативы не допускается.
- 1. Аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации
Статья 653. Договор аренды транспортного средства с экипажем
- 1. По договору аренды (имущественного найма) транспортного средства с экипажем (фрахтования на время) арендодатель (наймодатель) обязан предоставить арендатору (нанимателю) транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывать своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации.
- 2. Правила о возобновлении договора аренды (имущественного найма) на неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора (нанимателя) на возобновление договора аренды (статья 642 (преимущественное право нанимателя на заключение договора на новый срок) настоящего Кодекса) к договору аренды (имущественного найма) транспортного средства с экипажем не применяются.
Статья 654. Форма договора аренды транспортного
Статья 655. Обязанность арендодателя по содержанию
Статья 656. Обязанности арендодателя по управлению
- 1. Предоставляемые арендатору (нанимателю) арендодателем (наймодателем) услуги по управлению и технической эксплуатации транспортного средства должны обеспечивать его нормальную и безопасную эксплуатацию в соответствии с целями аренды (имущественного найма), указанными в договоре. Договором аренды (имущественного найма) транспортного средства с экипажем может быть предусмотрен более широкий круг услуг, предоставляемых арендатору (нанимателю).
- 2. Состав экипажа транспортного средства и его квалификация должны отвечать обязательным для сторон правилам и условиям договора, а если обязательными для сторон правилами такие требования не установлены - требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства данного вида и условиям договора.
Статья 657. Обязанность арендатора по оплате расходов, связанных с коммерческой эксплуатацией транспортного средства
Статья 658. Страхование транспортного средства
Статья 659. Договоры с третьими лицами
- 1. Если договором аренды (имущественного найма) транспортного средства с экипажем не предусмотрено иное, арендатор (наниматель) вправе без согласия арендодателя (наймодателя) сдавать транспортное средство в субаренду (поднаем).
- 2. Арендатор (наниматель) в рамках осуществления коммерческой эксплуатации арендованного (нанятого) транспортного средства вправе без согласия арендодателя (наймодателя) от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не противоречат целям использования транспортного средства, указанным в договоре аренды (имущественного найма), а если такие цели не установлены - назначению транспортного средства.
Статья 660. Ответственность за вред, причиненный
Статья 661. Ответственность за вред, причиненный
Статья 662. Особенности аренды отдельных
- 2. Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации
Статья 663. Договор аренды транспортного средства без экипажа
- 1. По договору аренды (имущественного найма) транспортного средства без экипажа арендодатель (наймодатель) предоставляет арендатору (нанимателю) транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации.
- 2. Правила о возобновлении договора аренды (имущественного найма) на неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора (нанимателя) на возобновление договора аренды (статья 642 (преимущественное право арендатора на заключение договора на новый срок) настоящего Кодекса) к договору аренды (имущественного найма) транспортного средства без экипажа не применяются.
Статья 664. Форма договора аренды транспортного средства
Статья 665. Обязанность арендатора по содержанию
Статья 666. Обязанности арендатора по управлению и технической эксплуатации транспортного средства
Статья 667. Обязанность арендатора по оплате расходов
Статья 668. Договоры с третьими лицами
- 1. Если договором аренды (имущественного найма) транспортного средства без экипажа не предусмотрено иное, арендатор (наниматель) вправе без согласия арендодателя (наймодателя) сдавать арендованное (нанятое) транспортное средство в субаренду (поднаем) на условиях договора аренды (имущественного найма) транспортного средства с экипажем или без экипажа.
- 2. Если договором аренды (имущественного найма) транспортного средства без экипажа не предусмотрено иное, арендатор (наниматель) вправе без согласия арендодателя (наймодателя) от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не противоречат целям использования транспортного средства, указанным в договоре аренды (имущественного найма), а если такие цели не установлены, то назначению транспортного средства.
Статья 669. Ответственность за вред, причиненный
Статья 670. Особенности аренды отдельных
Статья 671. Договор аренды здания или сооружения
- 1. По договору аренды (имущественного найма) здания или сооружения арендодатель (наймодатель) обязуется передать во временное владение и пользование или во временное пользование арендатору (нанимателю) здание или сооружение.
- 2. Правила, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к аренде комплекса недвижимого имущества.
Статья 672. Форма и государственная регистрация договора
- 1. Договор аренды (имущественного найма) здания или сооружения заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 451 настоящего Кодекса).
- 2. Договор аренды (имущественного найма) здания или сооружения, заключенный на срок не менее 1 (одного) года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.
Статья 673. Права на земельный участок при аренде
- 1. По договору аренды (имущественного найма) здания или сооружения арендатору одновременно с передачей прав владения и пользования такой недвижимостью передаются права на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования.
- 2. В случаях, когда арендодатель (наймодатель) является собственником земельного участка, на котором находится сдаваемое в аренду (имущественный наем) здание или сооружение, арендатору (нанимателю) предоставляется право аренды (имущественного найма) или предусмотренное договором аренды (имущественного найма) здания или сооружения иное право (пользования и (или) владения) на соответствующую часть земельного участка.
- 3. Аренда (имущественный найм) здания или сооружения, находящегося на земельном участке, не принадлежащем арендодателю (наймодателю) на праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом или договором с собственником земельного участка.
Статья 674. Сохранение арендатором здания или сооружения права пользования земельным участком при продаже прав на земельный участок
Статья 675. Размер арендной платы
- 1. Договор аренды (имущественного найма) здания или сооружения должен предусматривать размер арендной платы (платы за имущественный наем). При отсутствии согласованного сторонами в письменной форме условия о размере арендной платы (платы за имущественный наем) договор аренды (имущественного найма) здания или сооружения считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 441 (цена) настоящего Кодекса, не применяются.
- 2. Установленная в договоре аренды (имущественного найма) здания или сооружения плата за пользование зданием или сооружением включает плату за пользование земельным участком, на котором оно расположено, или передаваемой вместе с ним соответствующей частью земельного участка, если иное не предусмотрено законом или договором.
- 3. В случаях, когда плата за аренду (имущественный наем) здания или сооружения установлена в договоре на единицу площади здания (сооружения) или иного показателя его размера, арендная плата (плата за имущественный наем) определяется исходя из фактического размера переданного арендатору (нанимателю) здания или сооружения.
Статья 676. Передача здания или сооружения
- 1. Передача здания или сооружения арендодателем (наймодателем) и принятие его арендатором (нанимателем) осуществляются по передаточному акту или иному документу о передаче, подписываемому сторонами.
- 2. При прекращении договора аренды (имущественного найма) здания или сооружения арендованное (нанятое) здание или сооружение должно быть возвращено арендодателю (наймодателю) с соблюдением правил, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
Статья 678.
Статья 686. Договор финансовой аренды
Статья 687. Предмет договора финансовой аренды
Статья 688. Уведомление продавца о сдаче имущества в аренду
Статья 689. Передача лизингополучателю предмета договора
- 1. Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, имущество, являющееся предметом этого договора, передается продавцом непосредственно лизингополучателю в месте нахождения последнего.
- 2. Если имущество, являющееся предметом договора финансовой аренды, не передано лизингополучателю в указанный в этом договоре срок, и если в договоре такой срок не указан - в разумный срок, лизингополучатель вправе, если просрочка допущена по обстоятельствам, за которые отвечает лизингодатель, потребовать расторжения договора и возмещения убытков.
Статья 690. Переход на лизингополучателя риска случайной гибели или случайной порчи имущества
Статья 691. Ответственность продавца
- 1. Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно продавцу имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды, требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и лизингодателем, в частности, в отношении качества и комплектности имущества, сроков его поставки и в других случаях ненадлежащего исполнения договора. При этом лизингополучатель имеет права и несет обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом для покупателя, как если бы он был стороной договора купли-продажи указанного имущества. Однако лизингополучатель не может расторгнуть договор купли-продажи с продавцом без согласия лизингодателя.
- 2. Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, лизингодатель не отвечает перед лизингополучателем за выполнение продавцом требований, вытекающих из договора купли-продажи, кроме случаев, когда ответственность за выбор продавца лежит на лизингодателе. В последнем случае лизингополучатель вправе по своему выбору предъявлять требования, вытекающие из договора купли-продажи, как непосредственно продавцу имущества, так и лизингодателю, которые несут солидарную ответственность.
Глава 35. Наем жилого помещения
Статья 692. Договор найма жилого помещения
- 1. По договору найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользования для проживания в нем.
- 2. Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено во владение и (или) в пользование на основе договора аренды или иного договора. Юридическое лицо может использовать жилое помещение только для проживания граждан.
Статья 693. Обязанности наймодателя жилого помещения
- 1. Наймодатель обязан передать нанимателю свободное жилое помещение в состоянии, соответствующем условиям конкретной разновидности договора найма.
- 2. Наймодатель обязан осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома, в котором находится сданное внаем жилое помещение, предоставлять или обеспечивать предоставление нанимателю за плату необходимых коммунальных услуг, обеспечивать проведение ремонта общего имущества многоквартирного дома и устройств для оказания коммунальных услуг, находящихся в жилом помещении.
Статья 694. Обязанности нанимателя жилого помещения
- 1. Наниматель обязан использовать жилое помещение только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии.
- 2. Наниматель не вправе производить переустройство жилого помещения без согласия наймодателя.
- 3. Наниматель обязан своевременно вносить плату за жилое помещение. Если договором не установлено иное, наниматель обязан самостоятельно вносить коммунальные платежи.
Статья 695. Ремонт сданного внаем жилого помещения
- 1. Текущий ремонт сданного внаем жилого помещения является обязанностью нанимателя, если иное не установлено договором найма жилого помещения.
- 2. Капитальный ремонт сданного внаем жилого помещения является обязанностью наймодателя, если иное не установлено договором найма жилого помещения.
- 3. Переоборудование жилого дома, в котором находится сданное внаем жилое помещение, если такое переустройство существенно изменяет условия пользования жилым помещением, без согласия нанимателя не допускается.
Статья 696. Поднаем жилого помещения
- 1. По договору поднайма жилого помещения наниматель с согласия наймодателя передает на срок часть или все нанятое им помещение в пользование поднанимателю. Поднаниматель не приобретает самостоятельного права пользования жилым помещением. Ответственным перед наймодателем по договору найма жилого помещения остается наниматель.
- 2. Договор поднайма жилого помещения может быть заключен при условии соблюдения требований законодательства о норме жилой площади на одного человека.
- 3. Договор поднайма жилого помещения является возмездным.
- 4. На договор поднайма жилого помещения не распространяются правила о преимущественном праве на заключение договора на новый срок.
Статья 697. Временные жильцы
Статья 698. Замена нанимателя в договоре найма жилого помещения
- 1. По требованию нанимателя и лиц, постоянно с ним проживающих (по договору коммерческого найма обязательно согласие наймодателя), наниматель в договоре найма жилого помещения может быть заменен одним из совершеннолетних граждан, постоянно проживающих с нанимателем.
- 2. В случае смерти нанимателя или его выбытия из жилого помещения договор продолжает действовать на тех же условиях, а нанимателем становится один из граждан, постоянно проживающих с прежним нанимателем, по общему согласию между ними. Если такое согласие не достигнуто, все граждане, постоянно проживающие в жилом помещении, становятся сонанимателями.
Статья 699. Сохранение договора найма жилого помещения
Статья 700. Договор коммерческого найма
- 1. По договору коммерческого найма одна сторона - собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение без ограничения размеров за договорную плату во временное владение и пользование для проживания в нем.
- 2. Объектом договора коммерческого найма жилого помещения может быть изолированное жилое помещение (квартира, комната (в общежитии, коммунальной квартире), одноквартирный жилой дом, часть квартиры или жилого дома), пригодное для постоянного проживания (отвечающее санитарным и техническим требованиям).
- 3. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается в письменной форме и является единственным документом, дающим нанимателю право на вселение и пользование жилым помещением.
Статья 701. Срок в договоре коммерческого найма жилого помещения
- 1. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий 5 (пяти) лет. Если в договоре срок не определен, договор считается заключенным на 5 (пять) лет.
- 2. К договору коммерческого найма жилого помещения, заключенному на срок до одного года (краткосрочный наем), не применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 703 (наниматель и постоянно проживающие вместе с ним граждане), статьями 697 (временные жильцы в сфере отношений коммерческого найма), 702 (преимущественное право нанимателя на заключение договора на новый срок), 696 (поднаем жилого помещения), 698 (замена нанимателя в договоре найма жилого помещения), абзацем четвертым пункта 2 статьи 705 (расторжение договора коммерческого найма жилого помещения) настоящего Кодекса, если договором не предусмотрено иное.
- 3. Срок договора коммерческого найма жилого помещения ограничивает срок действия договора поднайма жилого помещения. При досрочном прекращении договора коммерческого найма жилого помещения одновременно с ним прекращается договор поднайма жилого помещения.
Статья 702. Преимущественное право нанимателя
Статья 703. Наниматель и постоянно проживающие
- 1. Нанимателем по договору коммерческого найма может быть только гражданин.
- 2. В договоре должны быть указаны граждане, постоянно проживающие в жилом помещении вместе с нанимателем. При отсутствии в договоре таких указаний вселение этих граждан производится в соответствии с правилами вселения новых постоянных пользователей (пункт 3 настоящей статьи).
- 3. С согласия наймодателя, нанимателя и граждан, совместно с ним проживающих, в жилое помещение могут быть вселены другие граждане в качестве постоянно проживающих с нанимателем.
- 4. Граждане, постоянно проживающие совместно с нанимателем, имеют равные с ним права по пользованию жилым помещением. Отношения между нанимателем и такими гражданами определяются законом.
- 5. Наниматель несет ответственность перед наймодателем за действия граждан, постоянно проживающих совместно с ним, которые нарушают условия договора найма жилого помещения. Граждане, постоянно проживающие вместе с нанимателем, могут, известив наймодателя, заключить с нанимателем договор о том, что все граждане, постоянно проживающие в жилом помещении, несут совместно с нанимателем солидарную ответственность перед наймодателем. В этом случае такие граждане являются сонанимателями.
Статья 704. Плата за жилое помещение
- 1. Размер платы за жилое помещение устанавливается по соглашению сторон в договоре коммерческого найма жилого помещения. В случае, если в соответствии с законом установлен максимальный размер платы за жилое помещение, плата, установленная в договоре, не должна превышать этот размер.
- 2. Односторонне изменение размера платы за жилое помещение не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором.
- 3. Плата за жилое помещение должна вноситься нанимателем в сроки, предусмотренные договором найма жилого помещения. Если договором сроки не предусмотрены, плата должна вноситься нанимателем ежемесячно в порядке, установленном Жилищным кодексом.
Статья 705. Расторжение договора коммерческого
- 1. Наниматель жилого помещения вправе с согласия других граждан, постоянно проживающих с ним, в любое время расторгнуть договор найма с письменным предупреждением наймодателя за 3 (три) месяца.
- 2. Договор коммерческого найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя в случаях:
- 3. Договор коммерческого найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по требованию любой из сторон в договоре:
- 4. Если наниматель жилого помещения или другие граждане, за действие которых он отвечает, используют жилое помещение не по назначению либо систематически нарушают права и интересы соседей, наймодатель может предупредить нанимателя о необходимости устранить нарушения. Если наниматель или другие граждане, за действия которых он отвечает, после предупреждения продолжают использовать жилое помещение не по назначению или нарушать права и интересы соседей, наймодатель вправе в судебном порядке расторгнуть договор коммерческого найма жилого помещения. В этом случае применяются правила, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи.
Статья 706. Последствия расторжения договора
Статья 707. Договор социального найма
- 1. По договору социального найма одна сторона - собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) во владение и пользование жилое помещение для проживания в нем в пределах социальной нормы площади жилья за установленную законом лимитированную плату.
- 2. Договор социального найма является бессрочным.
- 3. Объектом договора социального найма жилого помещения может быть входящее в состав государственного или муниципального жилищных фондов изолированное (квартира, комната (в общежитии, коммунальной квартире), одноквартирный жилой дом, часть квартиры или жилого дома), пригодное для постоянного проживания (отвечающее санитарным и техническим требованиям) и благоустроенное жилое помещение. Правила настоящего Кодекса, применяемые к договору социального найма, распространяются на пользование служебными жилыми помещениями, за исключением правил о договоре поднайма, временных жильцах и о замене нанимателя в договоре найма жилого помещения.
- 4. В договоре социального найма жилого помещения право нанимателя основывается на административном акте (решении о предоставлении жилого помещения) и выданном на его основании ордере, который является единственным документом для вселения. На основании ордера заключается письменный договор социального найма жилого помещения, в соответствии с которым осуществляется пользование этим помещением.
Статья 708. Наниматель и члены его семьи
- 1. По договору социального найма жилые помещения предоставляются гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Нанимателем по договору социального найма является гражданин, на имя которого выдан ордер.
- 2. В договоре должны быть указаны члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним. При отсутствии в договоре таких указаний вселение этих граждан производится в соответствии с правилами пункта 3 настоящей статьи.
- 3. С письменного согласия нанимателя и членов его семьи, постоянно с ним проживающих, в жилое помещение могут быть вселены другие граждане в качестве постоянно проживающих с нанимателем.
- 4. Члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с нанимателем всеми правами, вытекающими из договора социального найма жилого помещения.
- 5. Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи несут солидарную с нанимателем имущественную ответственность по обязательствам, вытекающим из договора.
Статья 709. Расторжение договора социального
- 1. Наниматель жилого помещения вправе с согласия членов семьи в любое время расторгнуть договор социального найма без предварительного предупреждения об этом наймодателя. В случае выезда нанимателя и членов его семьи на постоянное жительство в другое место договор социального найма считается расторгнутым со дня выезда.
- 2. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя в случаях:
- 3. Договор социального найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по требованию любой из сторон в договоре:
Статья 710. Последствия расторжения договора
Глава 36. Безвозмездное пользование (ссуда)
Статья 711. Договор безвозмездного пользования
- 1. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа, или в состоянии, обусловленном договором.
- 2. К договору безвозмездного пользования соответственно применяются правила, предусмотренные статьей 626 (объекты аренды), пунктом 1 и пунктом 2 статьи 629 (срок договора аренды), статьей 634 (пользование арендованным имуществом), пунктом 2 статьи 642 (преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок), пунктами 1 и 3 статьи 644 (улучшение арендованного имущества) настоящего Кодекса.
Статья 712. Ссудодатель
- 1. Право передачи вещи в безвозмездное пользование принадлежит ее собственнику и иным лицам, управомоченным на то законом или собственником.
- 2. Коммерческая организация не вправе передавать вещи в безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником (акционером), руководителем, членом ее органов управления или контроля.
Статья 713. Предоставление вещи в безвозмездное пользование
- 1. Ссудодатель обязан предоставить вещь в состоянии, соответствующем условиям договора безвозмездного пользования и ее назначению.
- 2. Вещь предоставляется в безвозмездное пользование со всеми ее принадлежностями и относящимися к ней документами (инструкцией по использованию, техническим паспортом и т.п.), если иное не предусмотрено договором.
Статья 714. Последствия непредоставления вещи
Статья 715. Ответственность за недостатки вещи,
- 1. Ссудодатель отвечает за недостатки вещи, которые он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при заключении договора безвозмездного пользования.
- 2. Ссудодатель, извещенный о требованиях ссудополучателя или о его намерении устранить недостатки вещи за счет ссудодателя, может без промедления произвести замену неисправной вещи другой аналогичной вещью, находящейся в надлежащем состоянии.
- 3. Ссудодатель не отвечает за недостатки вещи, которые:
Статья 716. Права третьих лиц на вещь, передаваемую
Статья 717. Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи
Статья 718. Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи
Статья 719. Ответственность за вред, причиненный третьему
Статья 720. Досрочное расторжение договора
- 1. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора в случаях, когда ссудополучатель:
- 2. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения договора безвозмездного пользования:
Статья 721. Отказ от договора безвозмездного пользования
- 1. Если срок безвозмездного пользования вещью в договоре не определен, каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от договора, известив об этом другую сторону за 1 (один) месяц, если договором не предусмотрен иной срок извещения.
- 2. Если иное не предусмотрено договором, ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от договора, заключенного с указанием срока, в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи.
Статья 722. Изменение сторон в договоре
- 1. Ссудодатель вправе произвести отчуждение вещи или передать ее в возмездное пользование третьему лицу. При этом к новому собственнику или пользователю переходят права по ранее заключенному договору безвозмездного пользования, а его права в отношении вещи обременяются правами ссудополучателя.
- 2. В случае смерти гражданина-ссудодателя либо реорганизации или ликвидации юридического лица - ссудодателя права и обязанности ссудодателя по договору безвозмездного пользования переходят к наследнику (правопреемнику) или другому лицу, к которому перешло право собственности на вещь или иное право, на основании которого вещь была передана в безвозмездное пользование.
Статья 723. Прекращение договора безвозмездного пользования
Глава 37. Договор личного найма
Статья 724. Договор личного найма
Статья 725. Общие обязанности сторон по договору личного найма
- 1. Работодатель в соответствии с положениями, предусмотренными договором личного найма, или требованиями законодательства в сфере регулирования отношений наемного труда обязан не только обеспечивать создание условий для исполнения согласованной работы и уплачивать установленное договором или в порядке, предусмотренном законом, вознаграждение, но также предпринимать необходимые меры, вытекающие из существа и характера выполняемой работы, чтобы обеспечить защиту здоровья, безопасности и достоинства работника.
- 2. Работник обязан не только выполнять свою работу добросовестно, но также не использовать любую конфиденциальную информацию (прежде всего сведения, составляющие коммерческую тайну), которую он может получить при осуществлении или в ходе его работы.
Статья 726. Возобновление договора
Статья 727. Прекращение договора личного найма
- 1. Любая сторона в договоре, заключенном на неопределенный период времени, может прекратить его путем направления уведомления о прекращении другой стороне.
- 2. Уведомление о прекращении должно быть направлено в разумный срок, принимая во внимание, в частности, существо личного найма, особые обстоятельства, при которых он осуществляется, и продолжительность срока работы.
- 3. Одна из сторон может по основательной причине, предусмотренной договором или законом, в одностороннем порядке отказаться от договора личного найма без предварительного уведомления другой стороны.
Статья 728. Безусловное прекращение договора личного найма
- 1. Договор личного найма прекращается смертью работника.
- 2. В зависимости от обстоятельств договор личного найма может также прекратиться по смерти работодателя (физического лица) или его ликвидации (юридического лица).
Статья 729. Правопреемство по договору личного найма
- 1. Договор личного найма не прекращается отчуждением организации или любым изменением в ее правовой структуре путем слияния или иным образом.
Статья 730. Обязанности работодателя по окончании
Глава 38. Подряд
Статья 731. Договор подряда
- 1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее результат.
- 2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных или изыскательских работ, подрядные работы для государственных (муниципальных) нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
Статья 732. Работы, выполняемые по договору подряда
- 1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.
- 2. По договору подряда, заключенному на изготовление, переработку и обработку вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.
- 3. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.
Статья 733. Выполнение работы иждивением подрядчика
- 1. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами с использованием его оборудования.
- 2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, сил и средств, оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
Статья 734. Распределение рисков между сторонами
- 1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором подряда:
- 2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, несет сторона, допустившая просрочку.
Статья 735. Генеральный подрядчик и субподрядчик
- 1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению части своего обязательства других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
- 2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.
- 3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 330 (исполнение обязательства третьим лицом) и статьей 447 (договор в пользу третьего лица) настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.
- 4. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры подряда на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.
Статья 736. Участие в исполнении работы нескольких лиц
- 1. Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более (соподрядчики), при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и соответственно солидарными кредиторами.
- 2. При делимости предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных законом или в порядке, им предусмотренном, или договором, каждое из указанных в пункте 1 настоящей статьи лиц приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли (статья 338 (исполнение обязательства, в котором участвуют несколько кредиторов или несколько должников) настоящего Кодекса).
Статья 737. Сроки выполнения работы
- 1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
- 2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором или настоящим Кодексом.
- 3. Указанные в пункте 2 статьи 422 (просрочка должника) настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы.
Статья 738. Цена работы
- 1. В договоре подряда указывается цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения (соглашение сторон, прейскурант, с учетом объявленных условий конкурса и пр.). При отсутствии в договоре таких указаний цена устанавливается в соответствии с пунктом 3 статьи 441 (цена) настоящего Кодекса.
- 2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
- 3. Цена работы может быть определена путем составления сметы. В случаях, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.
- 4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре цена работы (смета) считается твердой.
- 5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы (приблизительной сметы), подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение цены работы (приблизительной сметы), вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.
- 6. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены (твердой сметы), а заказчик ее уменьшения, в том числе и в случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащей выполнению работы или необходимых для этого расходов.
Статья 739. Экономия подрядчика
- 1. В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены (составлении сметы) работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.
- 2. В договоре подряда может быть предусмотрено распределение полученной подрядчиком экономии между сторонами.
Статья 740. Порядок оплаты работы
- 1. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.
- 2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.
Статья 741. Право подрядчика на удержание
Статья 742. Выполнение работы с использованием
- 1. Подрядчик обязан использовать предоставленные заказчиком материалы экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материалов, а также возвратить остаток их либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.
- 2. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре подряда использования, а при отсутствии в договоре соответствующего условия не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы.
- 3. Подрядчик может осуществить право, указанное в пункте 2 настоящей статьи, в случае, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этого материала.
- 4. Правила настоящей статьи применяются и в отношении оборудования заказчика, используемого подрядчиком.
Статья 743. Ответственность подрядчика за несохранность
- 1. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
- 2. В случае, если обязанность по сохранению имущества, переданного во владение подрядчику, была возложена на заказчика, то подрядчик несет ответственность только если будет доказано совершение им действий, повлекших за собой несохранность имущества заказчика, находившегося во владении подрядчика.
Статья 744. Права заказчика во время выполнения
- 1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
- 2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
- 3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работы другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
Статья 745. Обстоятельства, о которых подрядчик
- 1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- 2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии - разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
- 3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодный или недоброкачественный материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих годности результатов выполняемой работы, подрядчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
Статья 746. Отказ заказчика от исполнения договора подряда
Статья 747. Содействие заказчика
- 1. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных в договоре подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
- 2. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.
Статья 748. Неисполнение заказчиком встречных
- 1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности, непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 345 (встречное исполнение обязательств) настоящего Кодекса).
- 2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Статья 749. Приемка выполненных работ заказчиком
- 1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
- 2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
- 3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
- 4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
- 5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
- 6. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении 1 (одного) месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 344 (исполнение обязательства внесением долга в депозит) настоящего Кодекса.
- 7. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача выполненной работы должна была состояться.
Статья 750. Качество работы
- 1. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
- 2. Если законом или в порядке, им предусмотренном, установлены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.
Статья 751. Гарантия качества работы
- 1. В случае, когда законом или в порядке им предусмотренном, а равно договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрено предоставление подрядчиком заказчику гарантии качества работы, подрядчик обязан передать заказчику результат работы, который должен соответствовать требованиям пункта 1 статьи 750 (качество работы) настоящего Кодекса в течение всего гарантийного срока.
- 2. Гарантия качества результата работ, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.
Статья 752. Ответственность подрядчика
- 1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия, заказчик вправе, если иное не установлено законом, в порядке им предусмотренном, или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
- 2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.
- 3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными (пункт 2 статьи 467 настоящего Кодекса) и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
- 4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика. Бремя доказывания наличия виновных действий (или бездействия) подрядчика лежит на заказчике.
- 5. Подрядчик, предоставивший материал и оборудование для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 492 (последствия передачи товара ненадлежащего качества) настоящего Кодекса).
Статья 753. Сроки обнаружения ненадлежащего
- 1. Если иное не установлено законом или в порядке, им предусмотренном, договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей.
- 2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.
- 3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.
- 4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее 2 (двух) лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах 2 (двух) лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
- 5. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 751 (гарантия качества работы) настоящего Кодекса) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком.
- 6. К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются соответственно правила, содержащиеся в пунктах 2 и 4 статьи 488 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из особенностей договора подряда.
Статья 754. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы
- 1. Срок исковой давности для требований, вызванных ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, определяется по правилам статьи 212 (общий срок исковой давности) настоящего Кодекса.
- 2. Если законом или в порядке, им предусмотренном, или договором подряда предусмотрено предоставление подрядчиком гарантии качества работы, установлен гарантийный срок и заявление по поводу недостатков работы сделано в пределах гарантийного срока, течение сроков исковой давности начинается со дня заявления о недостатках.
- 3. Если в соответствии с договором подряда работа принята заказчиком по частям, течение срока исковой давности начинается со дня приемки работы в целом.
Статья 755. Обязанность подрядчика передать информацию заказчику
- 1. Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, в случаях:
- 2. Подрядчик несет ответственность как за просрочку в передаче информации, так и за ее недостатки, наличие которых повлекло для заказчика имущественный ущерб.
Статья 756. Конфиденциальность полученной сторонами информации
Статья 757. Возвращение заказчику материалов и оборудования
- 1. В случаях, когда заказчик на основании пункта 4 статьи 744 или пункта 3 статьи 752 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.
- 2. Расходы по возврату подрядчиком материалов, оборудования и иного имущества, предоставленного заказчиком, несет подрядчик, если иное не предусмотрено в договоре подряда.
Статья 758. Последствия прекращения договора подряда
- 1. В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1 статьи 749 настоящего Кодекса), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат.
- 2. Если иное не установлено договором, затраты, которые заказчик обязан компенсировать подрядчику, определяются исходя из цены подряда и с учетом времени извещения подрядчика об отказе заказчика от договора.
Статья 759. Договор бытового подряда
- 1. По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
- 2. Договор бытового подряда относится к публичным договорам (статья 443 (публичный договор) настоящего Кодекса).
- 3. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
Статья 760. Гарантии прав заказчика
- 1. Подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор бытового подряда дополнительных работ или услуг. При нарушении этого требования заказчик вправе отказаться от оплаты соответствующих работ или услуг.
- 2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы.
Статья 761. Предоставление заказчику информации
- 1. Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемых работах, их видах и особенностях, о цене и форме оплаты работы, а также сообщить заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения. Если по характеру работы это имеет значение, подрядчик должен указать заказчику конкретное лицо, которое будет ее выполнять.
- 2. Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора бытового подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду заказчик.
Статья 762. Выполнение работы из материала подрядчика
- 1. Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала подрядчика, материал оплачивается заказчиком при заключении договора полностью или в части, указанной в договоре, с окончательным расчетом при получении заказчиком выполненной подрядчиком работы.
- 2. Изменение цены предоставленного подрядчиком материала после заключения договора бытового подряда не влечет перерасчета.
Статья 763. Выполнение работы из материала заказчика
Статья 764. Цена и оплата работы
Статья 765. Предупреждение заказчика об условиях
Статья 766. Последствия обнаружения недостатков
- 1. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или во время его использования заказчик может в течение общих сроков, предусмотренных статьей 754 (давность по искам о ненадлежащем качестве работы) настоящего Кодекса, а при наличии гарантийных сроков - в течение этих сроков по своему выбору осуществить одно из прав, предусмотренных в статье 752 (ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы) настоящего Кодекса, либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.
- 2. Требование о безвозмездном устранении таких недостатков результата выполненной работы по договору бытового подряда, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья самого заказчика и других лиц, может быть предъявлено заказчиком или его правопреемником в течение 10 (десяти) лет с момента принятия результата работы, если в установленном законом порядке не предусмотрены более длительные сроки (сроки службы). Такое требование может быть предъявлено независимо от того, когда обнаружены эти недостатки, в том числе при обнаружении их по окончании гарантийного срока.
- 3. При невыполнении подрядчиком требования, указанного в пункте 2 настоящей статьи, заказчик вправе в течение того же срока потребовать либо возврата части цены, уплаченной за работу, либо возмещения расходов, понесенных в связи с устранением недостатков заказчиком своими силами или с помощью третьих лиц.
Статья 767. Последствия неявки заказчика за получением работы
Статья 768. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда
Статья 769. Договор строительного подряда
- 1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их и уплатить за них обусловленную цену.
- 2. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.
- 3. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору применяются соответственно правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.
Статья 770. Распределение рисков между сторонами
- 1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет договора строительного подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик, за исключением случаев, когда такие последствия наступили по вине заказчика.
- 2. Если объект строительства до его приемки заказчиком погиб или поврежден вследствие недоброкачественности представленного заказчиком материала (деталей, конструкций) или оборудования либо использования ошибочных указаний заказчика, подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 745 (обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика) настоящего Кодекса.
Статья 771. Страхование объекта строительства
- 1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.
- 2. Страхование не освобождает соответствующую сторону от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
Статья 772. Техническая документация и смета
- 1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
- 2. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.
- 3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.
- 4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.
- 5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.
Статья 773. Внесение изменений в техническую документацию
- 1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти) процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.
- 2. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.
- 3. Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 467 (основания изменения и расторжения договора) настоящего Кодекса пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 10 (десять) процентов.
- 4. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.
Статья 774. Материальное обеспечение работ
- 1. Обязанности по обеспечению строительства материалами, включая детали и строительные конструкции, оборудованием, а также энергоресурсами несет подрядчик, если договором не предусмотрено, что материальное обеспечение работ по договору строительного подряда в целом или в определенной части осуществляет заказчик.
- 2. Сторона, в обязанность которой входит материальное обеспечение работ по договору строительного подряда, несет риск обнаружившейся невозможности использования предоставленных ею материалов (деталей, строительных конструкций) или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
- 3. В случаях обнаружившейся невозможности использования предоставленных заказчиком материалов (деталей, строительных конструкций, оборудования), а также энергоресурсов без ухудшения качества выполняемых работ подрядчик обязан потребовать замены их заказчиком в разумный срок, а при неисполнении этого требования подрядчик вправе отказаться от договора строительного подряда и потребовать от заказчика уплаты цены договора пропорционально выполненной части работ, а также возмещения убытков, не покрытых этой суммой.
Статья 775. Оплата работ
- 1. Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в порядке и в сроки, установленные законом, или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата выполненных подрядчиком работ производится в соответствии со статьей 740 (порядок оплаты работы) настоящего Кодекса.
- 2. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.
Статья 776. Дополнительные обязанности заказчика
- 1. Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок. Площадь и состояние представляемого земельного участка должны соответствовать содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а при отсутствии таких условий - обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.
- 2. Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие необходимые для выполнения договора строительного подряда услуги.
- 3. Оплата предоставленных заказчиком услуг, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных договором строительного подряда.
Статья 777. Контроль и надзор заказчика
- 1. Заказчик при исполнении договора строительного подряда вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
- 2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора строительного подряда, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, обязан немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
- 3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
- 4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на заказчика законом или договором.
Статья 778. Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика
Статья 779. Сотрудничество сторон в договоре
- 1. Если при выполнении договора строительного подряда обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры для устранения таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.
- 2. Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, подлежат возмещению другой стороной в случаях, когда это предусмотрено договором строительного подряда.
Статья 780. Обязанности подрядчика по охране окружающей среды и безопасности ведения строительных работ
- 1. Подрядчик обязан при осуществлении договора строительного подряда соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности ведения строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
- 2. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы (детали, строительные конструкции), оборудование и энергоресурсы, предоставленные заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований об охране окружающей среды и безопасности ведения строительных работ.
Статья 781. Последствия консервации строительства
Статья 782. Сдача и приемка работ
- 1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче работ, выполненных по договору строительного подряда, либо, если это предусмотрено договором, - этапа работ, обязан немедленно приступить к их приемке.
- 2. Заказчик организует и осуществляет приемку работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда. В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления.
- 3. Заказчик, предварительно принявший надлежащим образом отдельные этапы работ, несет риск последствий их гибели или повреждения не по вине подрядчика.
- 4. Сдача работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
- 5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из характера работы, выполняемой по договору строительного подряда, ее приемке должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка работы может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
- 6. Заказчик вправе отказаться от приемки работы в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность ее использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком, заказчиком или третьим лицом.
Статья 783. Ответственность подрядчика за качество работ
- 1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных договором строительного подряда, технической документацией и обязательными для сторон строительными нормами и правилами, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства.
- 2. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика незначительные отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.
Статья 784. Гарантия качества в договоре строительного подряда
- 1. Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.
- 2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
- 3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает подрядчик.
- 4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в пункте 1 статьи 783 (ответственность подрядчика за качество работ) настоящего Кодекса, заказчик должен заявить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружении.
Статья 785. Сроки обнаружения ненадлежащего
Статья 786. Устранение недостатков за счет заказчика
- 1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность подрядчика устранять по требованию заказчика и за счет заказчика недостатки (дефекты), за которые подрядчик не несет ответственности.
- 2. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, в случаях, когда они не связаны непосредственно с предметом договора либо не могут быть осуществлены подрядчиком по не зависящим от него причинам.
Статья 787. Договор подряда на выполнение проектных
Статья 788. Исходные данные для выполнения проектных
- 1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.
- 2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.
Статья 789. Обязанности подрядчика при выполнении проектных и
- 1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан:
- 2. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.
Статья 790. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ
- 1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
- 2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.
Статья 791. Обязанности заказчика
Статья 792. Государственный (муниципальный) контракт на выполнение
- 1. Подрядные строительные работы (статья 769 (договор строительного подряда) настоящего Кодекса), проектные и изыскательские работы (статья 787 (договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ) настоящего Кодекса), предназначенные для удовлетворения потребностей Приднестровской Молдавской Республики (муниципальных образований) и финансируемые за счет средств государственного бюджета и внебюджетных источников, осуществляются на основе государственного (муниципального) контракта на выполнение подрядных работ для государственных (муниципальных) нужд.
- 2. По государственному (муниципальному) контракту на выполнение подрядных работ для государственных (муниципальных) нужд (далее – государственный (муниципальный) контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному (муниципальному) заказчику, а государственный (муниципальный) заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
- 3. Правила настоящего параграфа применяются и к иным видам работ для государственных нужд, если иное прямо не установлено соответствующими статьями настоящего Кодекса.
Статья 793. Стороны в государственном (муниципальном) контракте
Статья 794. Основания и порядок заключения
Статья 795. Содержание государственного (муниципального) контракта
- 1. Государственный (муниципальный) контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.
- 2. В случае, когда государственный (муниципальный) контракт заключается по результатам конкурса на размещение заказа на подрядные работы для государственных (муниципальных) нужд, условия государственного (муниципального) контракта определяются в соответствии с объявленными условиями конкурса и представленным на конкурс предложением подрядчика, признанного победителем конкурса.
Статья 796. Изменение государственного (муниципального) контракта
- 1. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо – и другие условия выполнения работ. Подрядчик вправе требовать от государственного (муниципального) заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ.
- 2. Если иное не предусмотрено законом, изменения государственного (муниципального) контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются по соглашению сторон.
Статья 797. Правовое регулирование
Глава 39. Выполнение научно-исследовательских,
Статья 798. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ
- 1. По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
- 2. Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы).
- 3. Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ несет заказчик.
- 4. Условия договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности).
Статья 799. Выполнение работ
- 1. Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика, что исключает применение к такого рода случаям норм статьи 330 (исполнение обязательства третьим лицом) настоящего Кодекса.
- 2. При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ исполнитель вправе, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц. К отношениям исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (статья 735 (генеральный подрядчик и субподрядчик) настоящего Кодекса).
Статья 800. Конфиденциальность сведений,
- 1. Если иное не предусмотрено договорами на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяется в договоре.
- 2. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.
Статья 801. Права сторон на результаты работ
- 1. Стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ имеют право использовать результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных договором.
- 2. Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, в том числе способные к правовой охране, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.
- 3. Права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса.
Статья 802. Обязанности исполнителя
Статья 803. Обязанности заказчика
- 1. Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан:
- 2. Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры) или тематику работ.
Статья 804. Последствия невозможности достижения результатов
Статья 805. Последствия невозможности продолжения
Статья 806. Ответственность исполнителя за нарушение договора
- 1. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя (пункт 1 статьи 418 (основания ответственности за нарушение обязательства) настоящего Кодекса).
- 2. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору.
Статья 807. Правовое регулирование договоров на выполнение
Глава 40. Возмездное оказание услуг
Статья 808. Договор возмездного оказания услуг
- 1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услугу (совершать определенные действия или осуществлять определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить указанную услугу.
- 2. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, предусмотренных главами 38 (подряд), 39 (выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ), 41 (перевозка), 42 (транспортная экспедиция), 45 (банковский вклад), 46 (банковский счет), 47 (расчеты), 54 (хранение), 48 (поручение), 50 (комиссия), 52 (доверительное управление имуществом) настоящего Кодекса.
Статья 809. Исполнение договора возмездного оказания услуг
Статья 810. Оплата оказания услуг
- 1. Заказчик обязан оплатить оказанную ему услугу (услуги) в порядке и в сроки, указанные в договоре.
- 2. В случае невозможности исполнения, возникшей не по вине исполнителя, заказчик обязан выплатить разумное вознаграждение за вычетом выгод, которые исполнитель приобрел или мог приобрести вследствие освобождения его от оказания услуги (услуг). В случаях, когда невозможность исполнения возникла по вине заказчика, цена услуг подлежит оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором.
- 3. При невозможности исполнения по обстоятельствам, за которые отвечает исполнитель, последний не вправе требовать оплаты цены услуг, а если она уже оплачена заказчиком, обязан возвратить полученную цену и возместить иные убытки, а также уплатить неустойку, предусмотренную в соответствии со статьей 411 (убытки и неустойка) настоящего Кодекса.
- 4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.
Статья 811. Односторонний отказ от исполнения
- 1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
- 2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.
Статья 812. Правовое регулирование договора
Глава 41. Перевозка
Статья 813. Общие положения о перевозке
- 1. Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора перевозки.
- 2. Общие условия перевозки определяются транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами.
Статья 814. Договор перевозки груза
- 1. По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.
- 2. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного транспортными уставами, кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами).
Статья 815. Договор перевозки пассажира
- 1. По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа - также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу.
- 2. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а сдача пассажиром багажа - багажной квитанцией.
- 3. Пассажир имеет право в порядке, предусмотренном соответствующим правовым актом или договором, заключаемым в соответствии с установленными правилами:
Статья 816. Договор фрахтования (чартер)
Статья 817. Прямое смешанное сообщение
Статья 818. Перевозка транспортом общего пользования
- 1. Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признается перевозкой транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых актов или выданного этой организации разрешения (специальных требований на занятие соответствующей деятельностью) вытекает, что эта организация обязана осуществлять перевозки грузов, пассажиров и багажа по обращению любого гражданина или юридического лица.
- 2. Договор перевозки транспортом общего пользования является публичным договором (статья 443 (публичный договор) настоящего Кодекса).
Статья 819. Провозная плата
- 1. За перевозку грузов, пассажиров и багажа взимается провозная плата, установленная соглашением сторон, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами.
- 2. Плата за перевозку грузов, пассажиров и багажа транспортом общего пользования определяется на основании тарифов, утверждаемых в порядке, установленном транспортными уставами и кодексами, иными законами и устанавливаемыми в соответствии с ними правилами.
- 3. Работы и услуги, выполняемые перевозчиком по требованию грузовладельца и не предусмотренные тарифами, оплачиваются по соглашению сторон.
- 4. Перевозчик имеет право удерживать переданные ему для перевозки грузы и багаж в обеспечение причитающихся ему провозной платы и других платежей по перевозке (статьи 376 (основания удержания), 377 (удовлетворение требований за счет удерживаемого имущества) настоящего Кодекса), если иное не установлено транспортными уставами и кодексами, иными законами и устанавливаемыми в соответствии с ними правилами, договором перевозки или не вытекает из существа обязательства.
- 5. В случаях, когда в соответствии с законом или иными правовыми актами установлены льготы или преимущества по провозной плате за перевозку грузов, пассажиров и багажа, понесенные в связи с этим расходы возмещаются транспортной организации за счет средств соответствующего бюджета.
Статья 820. Подача транспортных средств,
- 1. Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в срок, установленный принятой от него заявкой (заказом), договором перевозки или договором об организации перевозок, исправные транспортные средства в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза.
- 2. Погрузка (выгрузка) груза осуществляется транспортной организацией или отправителем (получателем) в порядке, предусмотренном договором, с соблюдением положений, установленных транспортными уставами и кодексами и издаваемыми в соответствии с ними правилами.
- 3. Погрузка (выгрузка) груза, осуществляемая силами и средствами отправителя (получателя) груза, должна производиться в сроки, предусмотренные договором, если такие сроки не установлены транспортными уставами и кодексами и издаваемыми в соответствии с ними правилами.
Статья 821. Сроки доставки груза, пассажира и багажа
Статья 822. Ответственность за нарушение
- 1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут ответственность, установленную настоящим Кодексом, соответствующими правовыми актами, а также соглашением сторон.
- 2. Соглашения транспортных организаций с пассажирами и грузовладельцами об ограничении или устранении установленной законом ответственности перевозчика недействительны, за исключением случаев, когда возможность таких соглашений при перевозках груза предусмотрена транспортными уставами, кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами.
Статья 823. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за неиспользование поданных транспортных средств
- 1. Перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки груза в соответствии с принятой заявкой (заказом) или иным договором, а отправитель - за непредъявление груза либо неиспользование поданных транспортных средств по иным причинам несут ответственность, установленную транспортными уставами, кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами, а также соглашением сторон.
- 2. Перевозчик и отправитель груза освобождаются от ответственности в случае неподачи транспортных средств либо неиспользования поданных транспортных средств, если это произошло вследствие:
Статья 824. Ответственность перевозчика
- 1. За задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, или опоздание прибытия такого транспортного средства в пункт назначения (за исключением перевозок в городском и пригородном сообщениях) перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, установленном транспортными уставами, кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами, если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.
- 2. В случае отказа пассажира от перевозки из-за задержки отправления транспортного средства перевозчик обязан возвратить пассажиру провозную плату.
Статья 825. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или багажа
- 1. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу или лицу, управомоченному на получение багажа, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или багажа произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
- 2. Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается перевозчиком:
- 3. Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза или багажа, возвращает отправителю (получателю) провозную плату, взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного груза или багажа, если эта плата не входит в стоимость груза.
- 4. Документы о причинах несохранности груза или багажа (коммерческий акт, акт общей формы и т.п.), составленные перевозчиком в одностороннем порядке, подлежат в случае спора оценке судом наряду с другими документами, удостоверяющими обстоятельства, которые могут служить основанием для ответственности перевозчика, отправителя либо получателя груза или багажа.
Статья 826. Претензии и иски по перевозкам грузов
- 1. До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном транспортными уставами, кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами.
- 2. Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения от перевозчика ответа в тридцатидневный срок.
- 3. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, устанавливается в 1 (один) год с момента, определяемого в соответствии с транспортными уставами, кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами.
Статья 827. Договоры об организации перевозок
Статья 828. Договоры между транспортными организациями
Статья 829. Ответственность перевозчика за причинение
Глава 42. Транспортная экспедиция
Статья 830. Договор транспортной экспедиции
- 1. По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента - грузоотправителя, грузополучателя и иных лиц) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.
- 2. Условия выполнения договора транспортной экспедиции определяются соглашением сторон, если иное не установлено законом о транспортно-экспедиционной деятельности, другими законами или иными правовыми актами.
Статья 831. Форма договора транспортной экспедиции
- 1. Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме.
- 2. Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если это необходимо для выполнения его обязанностей.
Статья 832. Ответственность экспедитора по договору
Статья 833. Документы и другая информация,
- 1. Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения экспедитором обязанности, предусмотренной договором транспортной экспедиции.
- 2. Экспедитор обязан сообщить клиенту об обнаруженных недостатках полученной информации, а в случае неполноты информации - запросить у клиента необходимые дополнительные данные.
- 3. В случае непредоставления клиентом необходимой информации экспедитор вправе не приступать к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой информации.
- 4. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные экспедитору в связи с нарушением обязанности по предоставлению информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 834. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом
Статья 835. Односторонний отказ от исполнения договора
Глава 43. Заем и кредит
§ 1. Заем
Статья 836. Договор займа
- 1. По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу единовременно или в рассрочку такую же сумму денег (сумму займа) или равное взятому взаймы количество вещей того же рода и качества.
- 2. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или вещей.
- 3. Особенности предоставления займа под проценты заемщику-гражданину в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, устанавливаются законами.
Статья 837. Форма договора займа
- 1. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в 10 (раз) установленный законом расчетный уровень минимальной заработной платы, а в случае, если стороной в договоре является юридическое лицо, - независимо от суммы.
- 2. Договор займа признается заключенным в письменной форме при наличии расписки заемщика или иного документа, удостоверяющего передачу ему займодавцем определенной суммы или определенного количества вещей.
Статья 838. Проценты по договору займа
- 1. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, - в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.
- 2. При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.
- 3. Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено иное, в случаях, когда:
Статья 839. Обязанность заемщика возвратить сумму займа
- 1. Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в порядке и в сроки, предусмотренные договором.
- 2. Сумма беспроцентного займа может быть возвращена заемщиком досрочно.
- 3. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.
Статья 840. Последствия нарушения заемщиком договора займа
- 1. Если иное не предусмотрено законом или договором, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 412 (ответственность за неисполнение денежного обязательства) настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, по день ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 838 (проценты по договору займа) настоящего Кодекса.
- 2. Если договором предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.
Статья 841. Оспаривание договора займа
- 1. Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или вещи в действительности не получены им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре.
- 2. Договор займа, который должен быть заключен в письменной форме (статья 837 (форма договора займа)настоящего Кодекса), не может быть оспорен по безденежности с помощью свидетельских показаний, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с займодавцем или стечения тяжелых обстоятельств (статья 195 (недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств) настоящего Кодекса).
- 3. Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его безденежности будет установлено, что деньги или вещи в действительности не были получены от займодавца, договор займа считается незаключенным. Когда деньги или вещи в действительности получены заемщиком от займодавца в меньшем количестве, чем указано в договоре, договор считается заключенным на это количество денег или вещей.
Статья 842. Последствия утраты обеспечения обязательств заемщика
Статья 843. Целевой заем
- 1. Если договор займа заключен с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем), заемщик обязан предоставить займодавцу возможность осуществлять контроль за целевым использованием суммы займа.
- 2. В случае невыполнения заемщиком условия договора займа о целевом использовании суммы займа, а также при нарушении обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, займодавец вправе потребовать от заемщика досрочной уплаты долга (включая уплату причитающихся процентов), если иное не предусмотрено договором.
Статья 844. Новация долга в заемное обязательство
- 1. По соглашению сторон долг, возникший из купли-продажи, имущественного найма или из иного основания, может быть заменен заемным обязательством.
- 2. Замена долга заемным обязательством осуществляется с соблюдением правил настоящего Кодекса о новации (статья 431 (прекращение обязательства новацией) настоящего Кодекса), и совершается в форме, установленной для договора займа (статья 837 (форма договора займа) настоящего Кодекса).
Статья 845. Договор государственного займа
- 1. По договору государственного займа заемщиком выступает государство, а займодавцем - гражданин или юридическое лицо.
- 2. Государственные займы являются добровольными.
- 3. Договор государственного займа заключается путем приобретения займодавцем выпущенных государственных облигаций или иных государственных ценных бумаг, удостоверяющих право займодавца на получение от заемщика предоставленных ему взаймы денежных средств или, в зависимости от условий займа, - иного имущества, установленных процентов либо иных имущественных прав в сроки, предусмотренные условиями выпуска займа в обращение.
- 4. Изменение условий выпущенного в обращение займа (конверсия займа), в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 446 (предварительный договор) настоящего Кодекса, не допускается.
- 5. Правила о договоре государственного займа соответственно применяются к займам, выпускаемым в соответствии с законом муниципальными образованиями, - муниципальный заем.
Статья 846. Вексель
Статья 847. Облигация
§ 2. Кредит
Статья 848. Кредитный договор
- 1. По кредитному договору одна сторона - банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) другой стороне (заемщику) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
- 2. К отношениям по кредитному договору применяются правила настоящего Кодекса о договоре займа, если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа кредитного договора.
Статья 849. Форма кредитного договора
Статья 850. Отказ от предоставления или получения кредита
- 1. Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику предусмотренного кредитным договором кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок.
- 2. Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом кредитора до установленного договором срока его предоставления, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или кредитным договором.
- 3. В случае нарушения заемщиком предусмотренной кредитным договором обязанности целевого использования кредита (статья 843 (целевой заем) настоящего Кодекса) кредитор вправе также отказаться от дальнейшего кредитования заемщика по договору.
Статья 851. Товарный кредит
Статья 852. Коммерческий кредит
- 1. Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом.
- 2. К коммерческому кредиту соответственно применяются правила настоящей главы, если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и не противоречит существу такого обязательства.
Глава 44. Финансирование под уступку денежного
Статья 853. Договор финансирования под уступку
- 1. По договору финансирования под уступку денежного требования (факторинг) одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.
- 2. Обязательства финансового агента по договору финансирования под уступку денежного требования могут включать ведение для клиента бухгалтерского учета, а также предоставление клиенту иных финансовых услуг, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки.
Статья 854. Порядок исчисления вознаграждения
- 1. За оказанные услуги клиент выплачивает финансовому агенту вознаграждение, определенное договором.
- 2. Размер вознаграждения финансового агента определяется в том числе в зависимости от:
Статья 855. Финансовый агент
Статья 856. Денежное требование, уступаемое
- 1. Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование), так и право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее требование).
- 2. При уступке будущего денежного требования оно считается перешедшим к финансовому агенту после того, как возникло само право на получение с должника денежных средств, которые являются предметом уступки требования, предусмотренной договором. Если уступка денежного требования обусловлена определенным событием, она вступает в силу после наступления этого события.
Статья 857. Ответственность клиента перед финансовым агентом
- 1. Если договором финансирования под уступку денежного требования не предусмотрено иное, клиент несет перед финансовым агентом ответственность за действительность денежного требования, являющегося предметом уступки.
- 2. Денежное требование, являющееся предметом уступки, признается действительным, если клиент обладает правом на передачу денежного требования и в момент уступки этого требования ему не известны обстоятельства, вследствие которых должник вправе его не исполнять.
- 3. Клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования, являющегося предметом уступки, в случае предъявления его финансовым агентом к исполнению, если иное не предусмотрено договором между клиентом и финансовым агентом.
Статья 858. Недействительность запрета уступки
- 1. Уступка финансовому агенту денежного требования является действительной, даже если между клиентом и его должником существует соглашение о ее запрете или ограничении.
- 2. Положение, установленное пунктом 1 настоящей статьи, не освобождает клиента от обязательств или ответственности перед должником в связи с уступкой требования в нарушение существующего между ними соглашения о ее запрете или ограничении.
Статья 859. Последующая уступка денежного требования
Статья 860. Исполнение денежного требования
- 1. Должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж.
- 2. По просьбе должника финансовый агент обязан в разумный срок представить должнику доказательство того, что уступка денежного требования финансовому агенту действительно имела место. Если финансовый агент не выполнит эту обязанность, должник вправе произвести по данному требованию платеж клиенту во исполнение своего обязательства перед последним.
- 3. Исполнение денежного требования должником финансовому агенту в соответствии с правилами настоящей статьи освобождает должника от соответствующего обязательства перед клиентом.
Статья 861. Права финансового агента на суммы,
- 1. Если по условиям договора финансирования под уступку денежного требования финансирование клиента осуществляется путем покупки у него этого требования финансовым агентом, последний приобретает право на все суммы, которые он получит от должника во исполнение требования, а клиент не несет ответственности перед финансовым агентом за то, что полученные им суммы оказались меньше цены, за которую агент приобрел требование.
- 2. Если уступка денежного требования финансовому агенту осуществлена в целях обеспечения исполнения ему обязательства клиента и договором финансирования под уступку требования не предусмотрено иное, финансовый агент обязан представить отчет клиенту и передать ему сумму, превышающую сумму долга клиента, обеспеченную уступкой требования. Если денежные средства, полученные финансовым агентом от должника, оказались меньше суммы долга клиента финансовому агенту, обеспеченной уступкой требования, клиент остается ответственным перед финансовым агентом за остаток долга.
Статья 862. Встречные требования должника
- 1. В случае обращения финансового агента к должнику с требованием произвести платеж должник вправе в соответствии со статьями 427 - 429 настоящего Кодекса предъявить к зачету свои денежные требования, основанные на договоре с клиентом, которые уже имелись у должника ко времени, когда им было получено уведомление об уступке требования финансовому агенту.
- 2. Требования, которые должник мог бы предъявить клиенту в связи с нарушением последним соглашения о запрете об ограничении уступки требования, не имеют силы в отношении финансового агента.
Статья 863. Возврат должнику сумм, полученных
- 1. В случае нарушения клиентом своих обязательств по договору, заключенному с должником, последний не вправе требовать от финансового агента возврат сумм, уже уплаченных ему по перешедшему к финансовому агенту требованию, если должник вправе получить такие суммы непосредственно с клиента.
- 2. Должник, имеющий право получить непосредственно с клиента суммы, уплаченные финансовому агенту в результате уступки требования, тем не менее вправе требовать возвращения этих сумм финансовым агентом, если доказано, что последний не исполнил свое обязательство осуществить клиенту обещанный платеж, связанный с уступкой требования, либо произвел такой платеж, зная о нарушении клиентом того обязательства перед должником, к которому относится платеж, связанный с уступкой требования.
Глава 45. Банковский вклад
Статья 864. Договор банковского вклада
- 1. По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк - заемщик), принявшая поступившую от другой стороны или поступившую для другой стороны (вкладчика - займодавца) денежную сумму (вклад), обязуется возвратить вкладчику эту сумму и выплатить на нее проценты или доход в иной форме на условиях и в порядке, предусмотренных договором.
- 2. Договор банковского вклада, в котором вкладчиком выступает гражданин, является публичным договором (статья 443 (публичный договор) настоящего Кодекса).
- 3. К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета (глава 46 (банковский счет) настоящего Кодекса), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы или не вытекает из существа договора банковского вклада.
- 4. Правила настоящей главы, относящиеся к банкам, применяются также к другим кредитным организациям, принимающим в соответствии с законом вклады (депозиты) от юридических лиц.
Статья 865. Право привлекать денежные средства во вклады
- 1. Право привлекать денежные средства во вклады имеют банки, которым такое право предоставлено в порядке, установленном законом.
- 2. В случае принятия вклада от гражданина лицом, не имеющим на это права, или с нарушением порядка, установленного законом или принятыми в соответствии с ним банковскими правилами, вкладчик может потребовать немедленного возврата суммы вклада, а также уплаты на нее процентов, предусмотренных статьей 412 (ответственность за неисполнение денежного обязательства) настоящего Кодекса, и возмещения сверх суммы процентов всех причиненных вкладчику убытков.
- 3. Если иное не установлено законом, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются также в случаях привлечения денежных средств граждан и юридических лиц:
Статья 866. Форма договора банковского вклада
- 1. Договор банковского вклада должен быть заключен в простой письменной форме.
- 2. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет недействительность этого договора. Такой договор является ничтожным.
Статья 867. Виды вкладов
- 1. Договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до востребования) либо на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока (срочный вклад).
- 2. По договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за исключением вкладов, внесенных юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных договором.
- 3. В случаях, когда срочный либо другой вклад, иной, чем вклад до востребования, возвращается вкладчику по его требованию до истечения срока либо до наступления иных обстоятельств, указанных в договоре банковского вклада, проценты по вкладу выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых банком по вкладам до востребования, если договором не предусмотрен иной размер процентов.
- 4. В случаях, когда вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада по истечении срока либо суммы вклада, внесенного на иных условиях возврата, - по наступлении предусмотренных договором обстоятельств, договор считается продленным на условиях вклада до востребования, если иное не предусмотрено договором.
Статья 868. Проценты на вклад
- 1. Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере, определяемом договором банковского вклада.
- 2. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, банк вправе изменять размер процентов, выплачиваемых на вклады до востребования.
- 3. Определенный договором банковского вклада размер процентов на вклад, внесенный гражданином на условиях его выдачи по истечении определенного срока либо по наступлении предусмотренных договором обстоятельств, не может быть односторонне уменьшен банком, если иное не предусмотрено законом. Условие договора о праве банка на одностороннее решение об уменьшении размера процентов по таким вкладам недействительно. По договору такого банковского вклада, заключенному банком с юридическим лицом, размер процентов не может быть односторонне изменен, если иное не предусмотрено законом или договором.
Статья 869. Порядок начисления процентов на вклад и их выплаты
- 1. Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, до дня ее возврата вкладчику включительно, а если ее списание со счета вкладчика произведено по иным основаниям, до дня списания включительно.
- 2. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, проценты на сумму банковского вклада выплачиваются вкладчику по его требованию по истечении каждого квартала года отдельно от суммы вклада (без капитализации), а невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму вклада (капитализация), на которую начисляются проценты.
Статья 870. Обеспечение возврата вклада
- 1. Банки обязаны обеспечивать возврат вкладов граждан путем обязательного страхования, а в предусмотренных законом случаях - и иными способами.
- 2. Способы обеспечения банком возврата вкладов юридических лиц определяются договором банковского вклада.
- 3. При заключении договора банковского вклада банк обязан предоставить вкладчику информацию об обеспеченности возврата вклада.
- 4. При невыполнении банком обязанностей по обеспечению возврата вклада, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий вкладчик вправе (статья 327 (недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства) настоящего Кодекса) потребовать от банка немедленного возврата суммы вклада, уплаты на нее процентов в размере, определяемом в соответствии с пунктом 1 статьи 838 (проценты по договору займа) настоящего Кодекса, и возмещения причиненных убытков.
Статья 871. Внесение третьими лицами денежных
Статья 872. Вклад в пользу третьего лица
- 1. Вклад может быть внесен в банк на имя определенного третьего лица. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, такое лицо приобретает права вкладчика с момента предъявления им к банку первого требования, основанного на этих правах, либо выражения им банку иным способом намерения воспользоваться такими правами.
- 2. До выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами вкладчика лицо, заключившее договор банковского вклада, может воспользоваться правами вкладчика в отношении внесенных им на счет по вкладу денежных средств.
- 3. Правила о договоре в пользу третьего лица (статья 430 настоящего Кодекса) применяются к договору банковского вклада в пользу третьего лица, если это не противоречит правилам настоящей статьи и существу банковского вклада.
Статья 873. Сберегательная книжка
- 1. Если соглашением сторон не предусмотрено иное, заключение договора банковского вклада с гражданином и внесение денежных средств на его счет по вкладу удостоверяется сберегательной книжкой.
- 2. Договором банковского вклада может быть предусмотрена выдача именной сберегательной книжки или сберегательной книжки на предъявителя. Сберегательная книжка на предъявителя является ценной бумагой.
- 3. Выдача вклада, выплата процентов по нему и исполнение распоряжений вкладчика о перечислении денежных средств со счета по вкладу другим лицам осуществляются банком при предъявлении сберегательной книжки.
Статья 874. Сберегательный (депозитный) сертификат
- 1. Сберегательный (депозитный) сертификат является ценной бумагой, удостоверяющей сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка.
- 2. Сберегательные (депозитные) сертификаты могут быть предъявительскими или именными.
- 3. В случае досрочного предъявления сберегательного (депозитного) сертификата к оплате банком выплачиваются сумма вклада и проценты, выплачиваемые по вкладам до востребования, если условиями сертификата не установлен иной размер процентов.
Глава 46. Банковский счет
Статья 875. Договор банковского счета
Статья 876. Использование банком денежных
Статья 877. Распоряжение владельцем счета денежными средствами
- 1. Владелец счета самостоятельно распоряжается своими денежными средствами, находящимися на счете в банке.
- 2. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств владельца счета и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его прав распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.
Статья 878. Форма договора банковского счета
- 1. Договор банковского счета должен быть заключен в письменной форме.
- 2. Несоблюдение письменной формы договора банковского счета влечет недействительность этого договора. Такой договор считается ничтожным.
Статья 879. Заключение договора банковского счета
- 1. При заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.
- 2. Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.
Статья 880. Удостоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете
- 1. Права лиц, осуществляющих от имени владельца счета распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются владельцем счета путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.
- 2. Владелец счета может дать банку распоряжение о списании денежных средств со счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление, и установить характер и основания такого требования.
- 3. Договором банковского счета может быть предусмотрено удостоверение прав по распоряжению денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и другими документами с использованием в них аналогов собственноручной подписи (пункт 2 статьи 176 (письменная форма сделки) настоящего Кодекса), кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом.
Статья 881. Операции по счету, выполняемые банком
Статья 882. Сроки операций по счету
Статья 883. Кредитование счета
- 1. В случаях, когда в соответствии с договором банковского счета банк осуществляет платежи со счета по требованиям к владельцу счета, несмотря на отсутствие денежных средств (кредитование счета) на его счете, банк считается предоставившим владельцу счета кредит на соответствующую сумму со дня осуществления такого платежа.
- 2. Права и обязанности сторон, связанные с кредитованием счета, определяются правилами о займе и кредите (глава 43 (заем и кредит) настоящего Кодекса), если договором банковского счета не предусмотрено иное.
Статья 884. Оплата расходов банка на совершение операций по счету
- 1. Владелец счета оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете, в случаях и на условиях, предусмотренных договором банковского счета.
- 2. Плата за услуги банка, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, взимается банком по истечении каждого квартала из денежных средств владельца счета, находящихся на его счете, если иное не предусмотрено договором банковского счета.
Статья 885. Проценты за пользование банком денежными средствами, находящимися на счете
- 1. Если иное не предусмотрено договором банковского счета, за пользование денежными средствами, находящимися на счете, банк уплачивает владельцу счета проценты, сумма которых зачисляется на счет.
- 2. Проценты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, уплачиваются банком в размере, определяемом договором банковского счета, а при отсутствии в договоре соответствующего условия - в размере, обычно уплачиваемом банком по вкладам до востребования (статья 868(проценты на вклад) настоящего Кодекса).
- 3. Сумма процентов зачисляется на счет в сроки, предусмотренные договором, а в случаях, когда такие сроки договором не предусмотрены, - по истечении каждого квартала.
Статья 886. Зачет встречных требований банка и владельца счета
- 1. Денежные требования банка к владельцу счета, связанные с кредитованием счета (статья 883 (кредитование счета)) и оплатой услуг банка (статья 884 (оплата расходов банка на совершение операций по счету)) настоящего Кодекса), а также требования владельца счета к банку об уплате процентов за пользование денежными средствами (статья 885 (проценты за пользование банком денежными средствами, находящимися на счете)) прекращаются зачетом (статья 427 (прекращение обязательства зачетом) настоящего Кодекса), если иное не предусмотрено договором банковского счета.
- 2. Зачет требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется банком, который обязан информировать владельца счета о произведенном зачете в порядке и сроки, предусмотренные договором, а если соответствующие условия сторонами не согласованы - в порядке и сроки, обычные для банковской практики представления клиентам информации о состоянии денежных средств на соответствующем счете.
Статья 887. Основания списания денежных средств со счета
- 1. Списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения владельца счета.
- 2. Без распоряжения владельца счета списание денежных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, иным законом или предусмотренных договором между банком и владельцем счета.
Статья 888. Очередность списания денежных средств со счета
- 1. При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к владельцу счета, списание этих средств с его счета осуществляется в порядке поступления распоряжений владельца счета и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом.
- 2. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:
Статья 889. Ответственность банка за нарушение правил
Статья 890. Банковская тайна
- 1. Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.
- 2. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям.
- 3. В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков.
Статья 891. Ограничение распоряжения счетом
Статья 892. Расторжение договора банковского счета
- 1. Договор банковского счета может быть расторгнут по заявлению его владельца в любое время.
- 2. По требованию банка договор банковского счета может быть расторгнут судом в следующих случаях:
- 3. Расторжение договора банковского счета является основанием закрытия счета.
- 4. Остаток денежных средств на счете выдается его владельцу либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее 7 (семи) дней после получения соответствующего письменного заявления клиента.
Статья 893. Счета банков
Глава 47. Расчеты
Статья 894. Наличные и безналичные расчеты
- 1. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами (статья 152 (деньги (валюта) настоящего Кодекса) без ограничения суммы или в безналичном порядке.
- 2. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между названными лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом.
- 3. Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации (далее - банки), в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчетов.
Статья 895. Формы безналичных расчетов
- 1. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитивам, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законодательством, издаваемыми в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
- 2. Стороны по договору вправе избрать и предусмотреть в договоре любую из форм расчетов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 896. Общие положения о расчетах платежными поручениями
- 1. При расчетах платежным поручением (банковский перевод) банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определяется применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
- 2. Лицо, указанное в платежном поручении в качестве получателя средств, не приобретает права требовать от банка совершения платежа, кроме случаев, когда такое право предусмотрено законом или договором клиента с банком.
- 3. Порядок осуществления расчетов платежными поручениями регулируется законом, а также установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
- 4. Правила настоящего параграфа применяются к отношениям, связанным с перечислением денежных средств через банк лицом, не имеющим счета в данном банке, если иное не предусмотрено законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами или не вытекает из существа этих отношений.
Статья 897. Условия исполнения банком платежного поручения
- 1. Содержание платежного поручения и представляемых вместе с ним расчетных документов и их форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.
- 2. При несоответствии платежного поручения требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, банк может уточнить содержание поручения.
- 3. Поручение плательщика исполняется банком при наличии средств на счете плательщика, если иное не предусмотрено договором между плательщиком и банком. Поручения исполняются банком с соблюдением очередности списания денежных средств со счета (статья 888 (очередность списания денежных средств со счета) настоящего Кодекса).
Статья 898. Исполнение поручения
- 1. Банк, принявший платежное поручение плательщика, обязан перевести соответствующую денежную сумму банку получателя средств для ее зачисления на счет лица, указанного в поручении, в срок, установленный в договоре банковского счета, а если в договоре срок не установлен - в срок, установленный пунктом 1 статьи 896 (общие положения о расчетах платежными поручениями) настоящего Кодекса.
- 2. Банк вправе привлекать другие банки для выполнения операций по перечислению денежных средств на счет, указанный в поручении плательщика.
- 3. Банк обязан незамедлительно сообщить плательщику об исполнении поручения. Порядок оформления и требования к содержанию извещения об исполнении поручения предусматриваются законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами или соглашением сторон.
Статья 899. Ответственность за неисполнение или
- 1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения клиента банк несет ответственность по основаниям и в размерах, которые предусмотрены главой 25 (ответственность за нарушение обязательств) настоящего Кодекса.
- 2. Ответственность возлагается судом на банки, допустившие нарушение правил совершения расчетных операций.
- 3. Если нарушение правил совершения расчетных операций банком повлекло неправомерное удержание денежных средств, банк обязан уплатить проценты в порядке и размере, предусмотренных статьей 412 (ответственность за неисполнение денежного обязательства) настоящего Кодекса.
Статья 900. Общие положения о расчетах по аккредитиву
- 1. При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика (клиента) об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель.
- 2. В случае открытия покрытого (депонированного) аккредитива банк-эмитент при его открытии обязан перечислить собственные средства плательщика (покрытие) или предоставленный ему кредит в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия обязательства банка-эмитента.
- 3. Порядок осуществления расчетов по аккредитиву регулируется законом, а также установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
Статья 901. Отзывный аккредитив
- 1. Отзывным признается аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-эмитентом без предварительного уведомления получателя средств. Отзыв аккредитива не создает каких-либо обязательств банка-эмитента перед получателем средств.
- 2. Если получатель средств выполнил условия аккредитива, а платеж произведен не был, то последний имеет право:
- 3. Обо всех распоряжениях плательщика, изменяющих или досрочно отменяющих отзывный аккредитив, банк-эмитент должен уведомлять исполняющий банк, а последний - получателя средств. Исполняющий банк обязан осуществить платеж и иные операции по отзывному аккредитиву, если к моменту их совершения им не получено уведомление об изменении условий или отмене аккредитива.
- 4. Аккредитив является отзывным, если в его тексте прямо не установлено иное.
Статья 902. Безотзывный аккредитив
- 1. Безотзывным признается аккредитив, который не может быть отменен без согласия получателя средств.
- 2. По просьбе банка-эмитента исполняющий банк, участвующий в проведении аккредитивной операции, может подтвердить безотзывный аккредитив (подтвержденный аккредитив). Такая гарантия означает принятие исполняющим банком дополнительного к обязательству банка-эмитента обязательства произвести платеж в соответствии с условиями аккредитива.
Статья 903. Исполнение аккредитива
- 1. Для исполнения аккредитива получатель средств представляет в исполняющий банк документы, подтверждающие выполнение всех условий аккредитива. При нарушении хотя бы одного из этих условий платеж за счет аккредитива не осуществляется.
- 2. Если исполняющий банк произвел платеж или осуществил иную операцию в соответствии с условиями аккредитива, банк-эмитент обязан возместить ему понесенные расходы в порядке, установленном банковскими правилами. Эти расходы, а также все иные расходы банка- эмитента, связанные с исполнением аккредитива, возмещаются плательщиком.
Статья 904. Отказ в принятии документов
- 1. Если исполняющий банк отказывает в принятии документов, которые по внешним признакам не соответствуют условиям аккредитива, он обязан незамедлительно сообщить об этом получателю средств и банку-эмитенту с указанием причин отказа.
- 2. Если банк-эмитент, получив принятые исполняющим банком документы, считает, что они по внешним признакам не соответствуют условиям аккредитива, он вправе отказаться от их принятия и потребовать от исполняющего банка сумму, уплаченную получателю средств с нарушением условий аккредитива, а по непокрытому аккредитиву - отказаться от возмещения выплаченных сумм.
Статья 905. Ответственность банка за нарушение условий аккредитива
- 1. Ответственность за нарушение условий аккредитива перед плательщиком несет банк-эмитент, а перед банком-эмитентом - исполняющий банк, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
- 2. При необоснованном отказе исполняющего банка в выплате денежных средств по покрытому или подтвержденному аккредитиву ответственность перед получателем средств может быть возложена на исполняющий банк.
- 3. В случае неправильной выплаты исполняющим банком денежных средств по покрытому или подтвержденному аккредитиву вследствие нарушений условий аккредитива ответственность перед плательщиком может быть возложена на исполняющий банк.
Статья 906. Закрытие аккредитива
- 1. Аккредитив в исполняющем банке закрывается:
- 2. Неиспользованная сумма депонированного аккредитива подлежит возврату банку-эмитенту одновременно с закрытием аккредитива.
Статья 907. Основные положения о расчетах по инкассо
- 1. При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа.
- 2. Банк-эмитент, получивший инкассовое поручение, вправе привлекать для его выполнения иной банк (исполняющий банк).
- 3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения клиента банк-эмитент несет перед ним ответственность по основаниям и в размере, которые предусмотрены главой 25 (ответственность за нарушение обязательств) настоящего Кодекса.
Статья 908. Исполнение инкассового поручения
- 1. При отсутствии какого-либо документа или несоответствии документов по внешним признакам инкассовому поручению исполняющий банк обязан немедленно известить об этом лицо, от которого было получено инкассовое поручение. В случае неустранения указанных недостатков банк вправе возвратить документы без исполнения.
- 2. Документы представляются плательщику в той форме, в которой они получены, за исключением отметок и надписей банков, необходимых для оформления инкассовой операции.
- 3. Если документы подлежат оплате по предъявлению, исполняющий банк должен сделать представление к платежу немедленно по получении инкассового поручения.
- 4. Частичные платежи могут быть приняты в случаях, когда это установлено банковскими правилами, либо при наличии специального разрешения в инкассовом поручении.
- 5. Полученные (инкассированные) суммы должны быть немедленно переданы исполняющим банком в распоряжение банку-эмитенту, который обязан зачислить эти суммы на счет клиента. Исполняющий банк вправе удержать из инкассированных сумм причитающиеся ему вознаграждение и возмещение расходов.
Статья 909. Извещение об отказе от проведения операции
- 1. Если платеж и (или) акцепт не были получены, исполняющий банк обязан немедленно известить банк-эмитент об отказе от платежа или о причинах отказа.
- 2. При неполучении указаний о дальнейших действиях в срок, установленный банковскими правилами, а при его отсутствии - в разумный срок, исполняющий банк вправе возвратить документы банку, от которого было получено инкассовое поручение.
Статья 910. Общие положения о расчетах чеками
- 1. Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в ней суммы чекодержателю.
- 2. При расчетах чеком в качестве плательщика по чеку может быть указан только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков.
- 3. Отзыв чека до истечения срока для его предъявления не допускается.
- 4. Выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение которого он выдан.
- 5. Порядок и условия использования чеков в платежном обороте регулируются настоящим Кодексом, а в части, им не урегулированной, - другими законами и издаваемыми в соответствии с ним банковскими правилами.
Статья 911. Реквизиты чека
- 1. Чек должен содержать:
- 2. Форма чека и порядок его заполнения определяются законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.
Статья 912. Оплата чека
- 1. Чек оплачивается за счет средств чекодателя.
- 2. Чек подлежит оплате плательщиком при условии предъявления его к оплате в срок, установленный законом.
- 3. Убытки, возникшие вследствие оплаты плательщиком подложного, похищенного или утраченного чека, возлагаются на плательщика или чекодателя в зависимости от того, по чьей вине они были причинены.
- 4. Лицо, оплатившее чек, вправе потребовать передачи ему чека с распиской в получении платежа.
Статья 913. Обязанности плательщика
Статья 914. Передача прав по чеку
- 1. Передача прав по чеку производится в порядке, установленном статьей 158 (передача прав по ценной бумаге) настоящего Кодекса с соблюдением правил, предусмотренных настоящей статьей.
- 2. Именной чек не подлежит передаче.
- 3. В переводном чеке индоссамент на плательщика имеет силу расписки за получение платежа.
Статья 915. Гарантия платежа (аваль)
- 1. Платеж по чеку может быть гарантирован полностью или частично посредством гарантии платежа по чеку (аваля).
- 2. Аваль проставляется на лицевой стороне чека или на дополнительном листе путем надписи «считать за аваль» и указания, кем и за кого он дан. Если не указано, за кого он дан, то считается, что аваль дан за чекодателя.
- 3. Авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль.
- 4. Авалист, оплативший чек, приобретает права, вытекающие из чека, против того, за кого он дал гарантию, и против тех, кто обязан перед последним.
Статья 916. Инкассирование чека
- 1. Представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, на инкассо для получения платежа считается предъявлением чека к платежу.
- 2. Зачисление средств по инкассированному чеку на счет чекодержателя производится после получения платежа от плательщика, если иное не предусмотрено договором между чекодержателем и банком.
Статья 917. Удостоверение отказа от оплаты чека
- 1. Отказ от оплаты чека должен быть удостоверен одним из следующих способов:
- 2. Протест или равнозначный ему акт должен быть совершен до истечения срока для предъявления чека к оплате.
Статья 918. Извещение о неоплате чека
Статья 919. Последствия неоплаты чека
- 1. В случае отказа плательщика оплатить чек чекодержатель вправе по своему выбору предъявить иск к одному, нескольким или всем обязанным по чеку лицам (чекодателю, авалистам, индоссантам), которые несут перед ним солидарную ответственность.
- 2. Чекодержатель вправе потребовать от указанных лиц оплаты суммы чека, своих издержек на получение оплаты, а также процентов в размере и порядке, предусмотренных пунктом 1 статьи 412 (ответственность за неисполнение денежного обязательства) настоящего Кодекса.
- 3. Иск чекодержателя к лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, может быть предъявлен в течение 6 (шести) месяцев со дня окончания срока предъявления чека к оплате. Регрессные требования по искам обязанных лиц друг к другу погашаются с истечением 6 (шести) месяцев со дня, когда соответствующее обязанное лицо удовлетворило требование, или со дня предъявления ему иска.
Глава 48. Поручение
Статья 920. Договор поручения
- 1. По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить или совершать от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. По сделке, совершенной поверенным, права и обязанности возникают непосредственно у доверителя.
- 2. Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в течение которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без такого указания.
- 3. Договор поручения заключается в письменной форме.
Статья 921. Вознаграждение в договоре поручения
- 1. Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если это предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором поручения.
- 2. При отсутствии в возмездном договоре поручения условия о размере вознаграждения и порядке его уплаты оно определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 441 (цена) настоящего Кодекса, обычно принятыми расценками на услуги такого рода и уплачивается после выполнения поручения.
- 3. Поверенный, действующий в качестве коммерческого представителя (пункт 1 статьи 200 (коммерческое представительство) настоящего Кодекса), вправе в соответствии со статьей 376 (основания удержания) настоящего Кодекса удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче доверителю, в обеспечение своих требований по договору поручения. К такого рода требованиям относится как право на вознаграждение, так и право на возмещение понесенных при выполнении поручения издержек.
Статья 922. Исполнение поручения в соответствии
- 1. Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя. Указания доверителя должны быть конкретными, правомерными и осуществимыми.
- 2. Поверенный вправе отступить от указаний доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и поверенный не мог предварительно запросить доверителя либо не получил своевременно ответа на свой запрос. В этом случае поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.
- 3. Поверенному, действующему в качестве коммерческого представителя (пункт 1 статьи 200 (коммерческое представительство) настоящего Кодекса), может быть предоставлено доверителем право отступать в интересах доверителя от его указаний без предварительного запроса об этом. В этом случае коммерческий представитель обязан в разумный срок уведомить доверителя о допущенных отступлениях, если иное не предусмотрено договором поручения.
Статья 923. Обязанности поверенного
Статья 924. Обязанности доверителя
- 1. Доверитель обязан выдать поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 198 (представительство) настоящего Кодекса.
- 2. Доверитель обязан, если иное не предусмотрено договором:
- 3. Доверитель обязан возместить необходимые издержки, понесенные поверенным при выполнении поручения с соблюдением установленных условий независимо от того, предусмотрено ли такое возмещение договором или нет.
Статья 925. Передоверие исполнения поручения
- 1. Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу (заместителю) лишь в случаях и на условиях, предусмотренных статьей 203 (передоверие) настоящего Кодекса.
- 2. Доверитель вправе отвести заместителя, избранного поверенным, кроме случаев, когда такой заместитель был поименован в договоре.
- 3. Если возможный заместитель поверенного поименован в договоре поручения, поверенный не отвечает ни за его выбор, ни за ведение им дел.
Статья 926. Прекращение договора поручения
- 1. Договор поручения прекращается, наряду с общими основаниями прекращения обязательства, вследствие:
- 2. Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от него во всякое время. Соглашение об отказе от этого права ничтожно.
- 3. Сторона, отказывающаяся от договора с поверенным, действующим в качестве коммерческого представителя, должна уведомить другую сторону о прекращении договора не позднее чем за 30 (тридцать) дней, если более длительный срок не предусмотрен договором.
Статья 927. Последствия прекращения договора поручения
- 1. Если договор поручения прекращен до того, как поручение исполнено поверенным полностью, доверитель обязан возместить поверенному понесенные при исполнении поручения издержки, а когда поверенному причиталось вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе. Это правило не применяется к исполнению поверенным поручения после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения.
- 2. Отмена доверителем поручения не является основанием для возмещения убытков, причиненных поверенному прекращением договора, за исключением случаев прекращения договора с поверенным, действующим в качестве коммерческого представителя.
- 3. Отказ поверенного от исполнения поручения доверителя не является основанием для возмещения убытков, причиненных доверителю, прекращением договора, за исключением случаев отказа поверенного в условиях, когда доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы, а также случаев прекращения договора поверенным, действующим в качестве коммерческого представителя.
Статья 928. Правопреемство в договоре поручения
Глава 49. Деятельность в чужом интересе без поручения
Статья 929. Условия действия в чужом интересе
- 1. Действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства или в его иных непротивоправных интересах (действия в чужом интересе) должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных намерений заинтересованного лица и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью.
- 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, не применяются к действиям в интересе других лиц, совершаемые государственными и муниципальными органами, для которых такие действия являются одной из целей их деятельности.
Статья 930. Уведомление заинтересованного лица
- 1. Лицо, действующее в чужом интересе, обязано при первой возможности уведомить об этом заинтересованное лицо и выждать в течение разумного срока его решение об одобрении или о неодобрении предпринятых действий, если только такое ожидание не повлечет серьезный ущерб для заинтересованного лица.
- 2. Если лицо, действующее в интересах другого лица без его поручения, при первой возможности не уведомит об этом заинтересованное лицо, оно не вправе требовать возмещения понесенных затрат.
- 3. Не требуется специально сообщать заинтересованному физическому лицу о действиях в его интересе, если эти действия предпринимаются в его присутствии.
Статья 931. Последствия одобрения заинтересованным
Статья 932. Последствия неодобрения заинтересованным
- 1. Действия в чужом интересе, совершенные после того, как тому, кто их совершает, стало известно, что они не одобряются заинтересованным лицом, не влекут для последнего обязанностей ни в отношении совершившего эти действия, ни в отношении третьих лиц.
- 2. Действия с целью предотвратить опасность для жизни лица, оказавшегося в опасности, допускаются и против воли этого лица, а исполнение обязанности по содержанию кого-либо - против воли того, на ком лежит эта обязанность.
Статья 933. Совершение сделок в чужом интересе
- 1. Обязанности по сделке, заключенной в чужом интересе, переходят к лицу, в интересах которого она совершена, при условии и с момента одобрения им этой сделки и если другая сторона не возражает против такого перехода либо при заключении сделки знала или должна была знать о том, что сделка заключена в чужом интересе.
- 2. При переходе обязанностей по такой сделке к лицу, в интересах которого она была заключена, последнему должны быть переданы и права по этой сделке.
Статья 934. Обязанности лица, в интересах которого
- 1. Лицо, в интересах которого осуществлялась деятельность без поручения, обязано возместить тому, кто действовал в его интересах в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей главой, необходимые расходы и реальный ущерб, за исключением расходов, которые вызваны действиями, указанными в пункте 1 статьи 932 (последствия неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе) настоящего Кодекса.
- 2. Расходы и иные убытки лица, действовавшего в чужом интересе, понесенные им в связи с действиями, которые предприняты после получения одобрения от заинтересованного лица, возмещаются по правилам о договоре соответствующего вида.
Статья 935. Вознаграждение за действия в чужом интересе
Статья 936. Неосновательное обогащение вследствие
Статья 937. Возмещение вреда, причиненного действиями
Статья 938. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе
Глава 50. Комиссия
Статья 939. Договор комиссии
- 1. По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по сделке.
- 2. Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия, с указанием или без указания территории его исполнения, с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без такого обязательства, с условиями или без условий относительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии.
- 3. Законом и иными правовыми актами могут быть предусмотрены особенности отдельных видов договора комиссии.
Статья 940. Комиссионное вознаграждение
- 1. Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае, когда комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере), также дополнительное вознаграждение в размере и в порядке, установленных в договоре комиссии.
- 2. Если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от комитента, комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на возмещение понесенных расходов.
Статья 941. Исполнение комиссионного поручения
Статья 942. Ответственность за неисполнение сделки,
- 1. Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет комитента, кроме случаев, когда комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица либо принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере).
- 2. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним комиссионером, комиссионер обязан немедленно сообщить об этом комитенту, собрать необходимые доказательства, а также по требованию комитента передать ему права по такой сделке с соблюдением правил об уступке требования (статьи 399 - 403, 405 (условия уступки требования), 406 (форма уступки требования) настоящего Кодекса).
- 3. Уступка прав комитенту по сделке на основании пункта 2 настоящей статьи допускается независимо от соглашения комиссионера с третьим лицом, запрещающего или ограничивающего такую уступку. Это не освобождает комиссионера от ответственности перед третьим лицом в связи с уступкой права в нарушение соглашения о ее запрете или об ограничении.
Статья 943. Субкомиссия
- 1. Если иное не предусмотрено договором комиссии, комиссионер вправе в целях исполнения этого договора заключить договор субкомиссии с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед комитентом.
- 2. До прекращения договора комиссии комитент не вправе без согласия комиссионера вступать в непосредственные отношения с субкомиссионером, если иное не предусмотрено договором комиссии.
Статья 944. Отступление от указаний комитента
- 1. Комиссионер вправе отступить от указаний комитента, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах комитента и комиссионер не мог предварительно запросить комитента либо не получил в разумный срок ответ на свой запрос. Комиссионер обязан уведомить комитента о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.
- 2. Комиссионер, продавший имущество по цене ниже согласованной с комитентом, обязан возместить последнему разницу, если не докажет, что у него не было возможности продать имущество по согласованной цене и продажа по более низкой цене предупредила еще большие убытки. В случае, когда комиссионер был обязан предварительно запросить комитента, комиссионер должен также доказать, что он не имел возможности получить предварительно согласие комитента на отступление от его указаний.
- 3. Если комиссионер купил имущество по цене выше согласованной с комитентом, комитент, не желающий принять такую покупку, обязан заявить об этом комиссионеру в разумный срок по получении от него извещения о заключении сделки с третьим лицом. В противном случае покупка признается принятой комитентом.
Статья 945. Права на вещи, являющиеся предметом комиссии
- 1. Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего.
- 2. Комиссионер вправе в соответствии со статьей 376 (основания удержания) настоящего Кодекса удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче комитенту либо лицу, указанному комитентом, в обеспечение своих требований по договору комиссии.
Статья 946. Удовлетворение требований комиссионера
Статья 947. Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или повреждение имущества комитента
- 1. Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества комитента в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 418 (основания ответственности за нарушение обязательства) настоящего Кодекса.
- 2. Если при приеме комиссионером имущества, присланного комитентом либо поступившего к комиссионеру для комитента, в этом имуществе окажутся повреждения или недостача, которые могут быть замечены при наружном осмотре, а также в случае причинения кем-либо ущерба имуществу комитента, находящемуся у комиссионера, комиссионер обязан принять меры по охране прав комитента, собрать необходимые доказательства и обо всем без промедления сообщить комитенту.
- 3. Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имущество комитента, отвечает за это лишь в случаях, когда комитент предписал ему застраховать имущество за счет комитента либо страхование этого имущества комиссионером предусмотрено договором комиссии или обычаями делового оборота.
Статья 948. Отчет комиссионера
Статья 949. Принятие комитентом исполненного
Статья 950. Возмещение расходов
Статья 951. Прекращение договора комиссии
Статья 952. Отмена комиссионного поручения комитентом
- 1. Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения договора комиссии, отменив данное комиссионеру поручение. Комиссионер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения.
- 2. В случае, когда договор комиссии заключен без указания срока его действия, комитент должен уведомить комиссионера о прекращении договора не позднее чем за 30 (тридцать) дней, если более продолжительный срок уведомления не предусмотрен договором.
- 3. В случае отмены поручения комитент обязан в срок, установленный договором комиссии, а если такой срок не установлен - незамедлительно распорядиться своим находящимся в ведении комиссионера имуществом. Если комитент не выполнит эту обязанность, комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет комитента либо продать его по возможно более выгодной для комитента цене.
Статья 953. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии
- 1. Комиссионер не вправе, если иное не предусмотрено договором комиссии, отказаться от его исполнения, за исключением случая, когда договор заключен без указания срока его действия. В этом случае комиссионер должен уведомить комитента о прекращении договора не позднее чем за 30 (тридцать) дней, если более продолжительный срок уведомления не предусмотрен договором.
- 2. Комитент должен распорядиться своим находящимся в ведении комиссионера имуществом в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения уведомления об отказе комиссионера исполнить поручение, если договором комиссии не установлен иной срок. Если он не выполнит эту обязанность, комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет комитента либо продать его по возможно более выгодной для комитента цене.
- 3. Если договором комиссии не предусмотрено иное, комиссионер, отказавшийся от исполнения поручения, сохраняет право на комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов.
Глава 51. Агентирование
Статья 954. Агентский договор
- 1. По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала.
- 2. В случаях, когда в агентском договоре, заключенном в письменной форме, предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок от имени принципала, последний в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий агента.
- 3. Агентский договор может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия.
- 4. Законом могут быть предусмотрены особенности отдельных видов агентского договора.
Статья 955. Агентское вознаграждение
Статья 956. Ограничения агентским договором
- 1. Агентским договором может быть предусмотрено обязательство принципала не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, действующими на определенной в договоре территории, либо воздерживаться от осуществления на этой территории самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет агентского договора.
- 2. Агентским договором может быть предусмотрено обязательство агента не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в договоре.
- 3. Условия агентского договора, в силу которых агент вправе продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно определенной категории покупателей (заказчиков) либо исключительно покупателям (заказчикам), имеющим место нахождения или место жительства на определенной в договоре территории, являются ничтожными.
Статья 957. Отчеты агента
- 1. В ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. При отсутствии в договоре соответствующих условий отчеты представляются агентом по мере исполнения им договора либо по окончании действия договора.
- 2. Если агентским договором не предусмотрено иное, к отчету агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных агентом за счет принципала.
- 3. Принципал, имеющий возражения по отчету агента, должен сообщить о них агенту в течение 30 (тридцати) дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок. В противном случае отчет считается принятым принципалом.
Статья 958. Субагентский договор
- 1. Если иное не предусмотрено агентским договором, агент вправе в целях исполнения договора заключить субагентский договор с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субагента перед принципалом. В агентском договоре может быть предусмотрена обязанность агента заключить субагентский договор с указанием или без указания конкретных условий такого договора.
- 2. Субагент не вправе заключать с третьими лицами сделки от имени лица, являющегося принципалом по агентскому договору, за исключением случаев, когда в соответствии с пунктом 1 статьи 203 (передоверие) настоящего Кодекса субагент может действовать на основе передоверия. Порядок и последствия такого передоверия определяются по правилам, предусмотренным статьями 922 (исполнение поручения в соответствии с указаниями доверителя), 925 (передоверие исполнения поручения) настоящего Кодекса.
Статья 959. Прекращение агентского договора
Статья 960. Применение к агентским отношениям правил
Глава 52. Доверительное управление имуществом
Статья 961. Договор доверительного управления имуществом
- 1. По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).
- 2. Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя.
- 3. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.».
Статья 962. Основания возникновения (учреждения)
Статья 963. Объект доверительного управления
- 1. Объектами доверительного управления могут быть комплексы недвижимого имущества, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество.
- 2. Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги, за исключением случаев, предусмотренных законом.
- 3. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, не может быть передано в доверительное управление.
Статья 964. Учредитель управления
Статья 965. Доверительный управляющий
- 1. Доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия.
- 2. Имущество не подлежит передаче в доверительное управление государственному органу или органу местного самоуправления.
- 3. Доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления имуществом.
Статья 966. Существенные условия договора доверительного
- 1. В договоре доверительного управления имуществом должны быть указаны:
- 2. Договор доверительного управления имуществом заключается на срок, не превышающий 5 (пяти) лет. Для отдельных видов имущества, передаваемого в доверительное управление, законом могут быть установлены иные предельные сроки, на которые может быть заключен договор.
Статья 967. Форма договора доверительного управления имуществом
- 1. Договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в письменной форме.
- 2. Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен быть заключен в форме, предусмотренной для договора продажи недвижимого имущества. Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество.
- 3. Несоблюдение формы договора доверительного управления имуществом или требования о регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное управление влечет недействительность договора.
Статья 968. Обособление имущества, находящегося
- 1. Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества учредителя управления, а также от имущества доверительного управляющего. Это имущество отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается отдельный банковский счет.
- 2. Обращение взыскания по долгам учредителя управления на имущество, переданное им в доверительное управление, не допускается, за исключением несостоятельности (банкротства) этого лица и иных случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. При банкротстве учредителя управления доверительное управление этим имуществом прекращается и оно включается в конкурсную массу.
Статья 969. Передача в доверительное управление имущества,
- 1. Передача заложенного имущества в доверительное управление не лишает залогодержателя права обратить взыскание на это имущество.
- 2. Доверительный управляющий должен быть предупрежден о том, что передаваемое ему в доверительное управление имущество обременено залогом. Если доверительный управляющий не знал и не должен был знать об обременении залогом имущества, переданного ему в доверительное управление, он вправе потребовать в суде расторжения договора доверительного управления имуществом и уплаты причитающегося ему по договору вознаграждения за весь срок фактического исполнения договора доверительного управления, но не менее чем за 1 (один) год при меньшем сроке фактического исполнения договора.
- 3. Если переданное в доверительное управление имущество было обременено правами третьих лиц после заключения договора, а доверительный управляющий не был уведомлен об этом в разумный срок, он имеет право требовать расторжения договора доверительного управления с возмещением ему реального ущерба и выплаты соразмерного вознаграждения.
Статья 970. Права и обязанности доверительного управляющего
- 1. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законом и договором доверительного управления имуществом, правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление. Распоряжение недвижимым имуществом доверительный управляющий осуществляет в пределах и в случаях, предусмотренных договором доверительного управления.
- 2. Права, приобретенные доверительным управляющим в результате действий по доверительному управлению имуществом, включаются в состав переданного в доверительное управление имущества. Обязанности, возникшие в результате таких действий доверительного управляющего, исполняются за счет этого имущества.
- 3. Для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управлении, доверительный управляющий вправе требовать всякого устранения нарушения его прав (статьи 318 (истребование имущества из чужого незаконного владения), 319 (истребование имущества от добросовестного приобретателя), 321 (защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения), 322 (защита прав владельца, не являющегося собственником) настоящего Кодекса).
- 4. Доверительный управляющий представляет учредителю управления и выгодоприобретателю отчет о своей деятельности в сроки и в порядке, которые установлены договором доверительного управления имуществом.
Статья 971. Передача доверительного управления имуществом
- 1. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление имуществом лично, кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
- 2. Доверительный управляющий может поручить другому лицу совершать от имени доверительного управляющего действия, необходимые для управления имуществом, если он уполномочен на это договором доверительного управления имуществом, либо получил на это согласие учредителя в письменной форме, либо вынужден к этому в силу обстоятельств для обеспечения интересов учредителя управления или выгодоприобретателя и не имеет при этом возможности получить указания учредителя управления в разумный срок.
Статья 972. Ответственность доверительного управляющего
- 1. Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении имуществом должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя управления, возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом, а учредителю управления - убытки, причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную выгоду.
- 2. Обязательства по сделке, совершенной доверительным управляющим с превышением предоставленных ему полномочий или с нарушением установленных для него ограничений, несет доверительный управляющий лично. Если участвующие в сделке третьи лица не знали и не должны были знать о превышении полномочий или об установленных ограничениях, возникшие обязательства подлежат исполнению в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи. Учредитель управления может в этом случае потребовать от доверительного управляющего возмещения понесенных им убытков.
- 3. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на имущество доверительного управляющего, а при недостаточности и его имущества - на имущество учредителя управления, не переданное в доверительное управление.
- 4. Договор доверительного управления имуществом может предусматривать предоставление доверительным управляющим залога в обеспечение возмещения убытков, которые могут быть причинены учредителю управления или выгодоприобретателю ненадлежащим исполнением договора доверительного управления.
Статья 973. Вознаграждение доверительному управляющему
Статья 974. Прекращение договора доверительного
- 1. Договор доверительного управления имуществом прекращается вследствие:
- 2. При отказе одной стороны от договора доверительного управления имуществом другая сторона должна быть уведомлена об этом за 3 (три) месяца до прекращения договора, если договором не предусмотрен иной срок уведомления.
- 3. При прекращении договора доверительного управления имущество, находящееся в доверительном управлении, передается учредителю управления, если договором не предусмотрено иное.
Статья 975. Передача в доверительное управление ценных бумаг
Статья 976. Доверительное управление имуществом
- 1. Доверительное управление имуществом может быть также учреждено:
- 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, соответственно применяются к отношениям по доверительному управлению имуществом, учрежденному по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, если иное не предусмотрено законом и не вытекает из существа таких отношений.
Глава 53. Коммерческая концессия (франчайзинг, франшиза)
Статья 977. Договор коммерческой концессии
- 1. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию (ноу-хау), а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д.
- 2. Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).
- 3. Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
Статья 978. Форма и регистрация договора коммерческой концессии
- 1. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным.
- 2. Договор коммерческой концессии регистрируется исполнительным органом государственной власти по интеллектуальной собственности.
Статья 979. Коммерческая субконцессия
- 1. Договором коммерческой концессии может быть предусмотрено право пользователя разрешать другим лицам использование предоставленного ему комплекса исключительных прав или части этого комплекса на условиях субконцессии, согласованных им с правообладателем либо определенных в договоре коммерческой концессии.
- 2. Если договор коммерческой концессии является недействительным, недействительны и заключенные на его основании договоры коммерческой субконцессии.
- 3. Если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии, заключенным на срок, при его досрочном прекращении права и обязанности вторичного правообладателя по договору коммерческой субконцессии (пользователя по договору коммерческой концессии) переходят к правообладателю, если он не откажется от принятия на себя прав и обязанностей по этому договору. Это правило соответственно применяется при расторжении договора коммерческой концессии, заключенного без указания срока.
- 4. Пользователь несет субсидиарную ответственность за вред, причиненный правообладателю действиями вторичных пользователей, если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии.
- 5. К договору коммерческой субконцессии применяются предусмотренные настоящей главой правила о договоре коммерческой концессии, если иное не вытекает из особенностей субконцессии.
Статья 980. Вознаграждение по договору коммерческой концессии
Статья 981. Обязанности правообладателя
- 1. Правообладатель обязан:
- 2. Если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, правообладатель обязан:
Статья 982. Обязанности пользователя
Статья 983. Ограничения прав сторон по договору
- 1. Договором коммерческой концессии могут быть предусмотрены ограничения прав сторон по этому договору, в частности могут быть предусмотрены:
- 2. Являются ничтожными такие условия, ограничивающие права сторон по договору коммерческой концессии, в силу которых:
Статья 984. Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю
Статья 985. Право пользователя заключить договор
- 1. Пользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет по истечении срока договора коммерческой концессии право на заключение договора на новый срок на тех же условиях.
- 2. Правообладатель вправе отказать в заключении договора коммерческой концессии на новый срок при условии, что в течение 3 (трех) лет со дня истечения срока данного договора он не будет заключать с другими лицами аналогичные договоры коммерческой концессии и соглашаться на заключение аналогичных договоров коммерческой субконцессии, действие которых будет распространяться на ту же территорию, на которой действовал прекратившийся договор. В случае, если до истечения трехлетнего срока правообладатель пожелает предоставить кому-либо те же права, какие были предоставлены пользователю по прекратившемуся договору, он обязан предложить пользователю заключить новый договор либо возместить понесенные им убытки. При заключении нового договора его условия должны быть не менее благоприятны для пользователя, чем условия прекратившегося договора.
Статья 986. Изменение договора коммерческой концессии
Статья 987. Прекращение договора коммерческой концессии
- 1. Каждая из сторон договора коммерческой концессии, заключенного без указания срока, вправе во всякое время отказаться от договора, уведомив об этом другую сторону за 6 (шесть) месяцев, если договором не предусмотрен более продолжительный срок.
- 2. Досрочное расторжение договора коммерческой концессии, заключенного с указанием срока, а также расторжение договора, заключенного без указания срока, подлежат регистрации в порядке, установленном пунктом 2 статьи 978 (форма и регистрация договора коммерческой концессии) настоящего Кодекса.
- 3. В случае прекращения принадлежащих правообладателю прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение без замены их новыми аналогичными правами договор коммерческой концессии прекращается.
- 4. При объявлении правообладателя или пользователя несостоятельным (банкротом) договор коммерческой концессии прекращается.
Статья 988. Сохранение договора коммерческой концессии
- 1. Переход к другому лицу какого-либо исключительного права, входящего в предоставленный пользователю комплекс исключительных прав, не является основанием для изменения или расторжения договора коммерческой концессии. Новый правообладатель становится стороной этого договора в части прав и обязанностей, относящихся к перешедшему исключительному праву.
- 2. В случае смерти правообладателя его права и обязанности по договору коммерческой концессии переходят к наследнику при условии, что он зарегистрирован или в течение 6 (шести) месяцев со дня открытия наследства зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. В противном случае договор прекращается.
Статья 989. Последствия изменения коммерческого обозначения
Статья 990. Последствия прекращения исключительного права, пользование которым предоставлено по договору коммерческой концессии
Глава 54. Хранение
§ 1. Общие положения о хранении
Статья 991. Договор хранения
- 1. По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.
- 2. В договоре хранения, в котором хранителем является коммерческая организация либо некоммерческая организация, осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности (профессиональный хранитель), может быть предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок.
Статья 992. Форма договора хранения
- 1. Договор хранения должен быть заключен в письменной форме в случаях, указанных в статье 177 (сделки, совершаемые в простой письменной форме) настоящего Кодекса.
- 2. Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю:
- 3. Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.
Статья 993. Исполнение обязанности принять вещь на хранение
- 1. Хранитель, взявший на себя по договору обязательство принять вещь на хранение (пункт 2 статьи 991 (договор хранения) настоящего Кодекса), не вправе требовать передачи ему этой вещи на хранение.
- 2. Если иное не предусмотрено договором, хранитель освобождается от обязанности принять вещь на хранение в случаях, когда в обусловленный договором срок вещь не будет передана на хранение.
Статья 994. Срок хранения
- 1. Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения срока.
- 2. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен, исходя из его условий, хранение осуществляется до востребования вещи поклажедателем.
- 3. Если срок хранения определен моментом востребования вещи поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать принятия поклажедателем вещи обратно, предоставив ему разумный срок для принятия вещи. Неисполнение поклажедателем этой обязанности влечет последствия, предусмотренные статьей 1004 (обязанность поклажедателя взять вещь обратно) настоящего Кодекса.
Статья 995. Хранение вещей с обезличением
Статья 996. Обязанности хранителя обеспечить сохранность вещи
- 1. Хранитель обязан принять все предусмотренные договором, а также другие необходимые меры для обеспечения сохранности переданной на хранение вещи.
- 2. Хранитель во всяком случае должен принять для сохранения переданной ему вещи меры, обязательность которых предусмотрена законом или в порядке, им предусмотренном (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.).
- 3. Если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан заботиться о принятой на хранение вещи, как о своих вещах.
Статья 997. Пользование вещью, переданной на хранение
Статья 998. Изменение условий хранения
- 1. При необходимости изменения условий хранения вещи, предусмотренных договором хранения, хранитель обязан незамедлительно уведомить об этом поклажедателя и дождаться его ответа.
- 2. Если во время хранения возникла реальная угроза порчи вещи, либо вещь уже подверглась порче, либо возникли обстоятельства, не позволяющие обеспечить ее сохранность, а своевременного принятия мер от поклажедателя ожидать нельзя, хранитель вправе самостоятельно продать вещь или часть ее по цене, сложившейся в месте хранения. Если указанные обстоятельства возникли по причинам, за которые хранитель не отвечает, он имеет право на возмещение своих расходов на продажу за счет покупной цены.
Статья 999. Хранение вещей с опасными свойствами
- 1. Вещи легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или вообще опасные по своей природе, если поклажедатель при их сдаче на хранение не предупредил хранителя об этих свойствах, могут быть в любое время обезврежены или уничтожены хранителем без возмещения поклажедателю убытков. Поклажедатель отвечает за убытки, причиненные в связи с хранением таких вещей хранителю и третьим лицам.
- 2. Если принятые на хранение с ведома и согласия хранителя вещи, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, стали, несмотря на соблюдение условий их хранения, опасными для окружающих либо для имущества хранителя или третьих лиц и обстоятельства не позволяют хранителю потребовать от поклажедателя немедленно их забрать либо он не выполняет это требование, эти вещи могут быть обезврежены или уничтожены хранителем без возмещения поклажедателю убытков. Поклажедатель не несет в таком случае ответственности перед хранителем и третьими лицами за убытки, причиненные в связи с хранением этих вещей.
Статья 1000. Передача вещи на хранение третьему лицу
Статья 1001. Вознаграждение за хранение
- 1. Вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по окончании хранения, а если оплата хранения предусмотрена по периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода.
- 2. При просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на половину периода, за который оно должно быть уплачено, хранитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от поклажедателя немедленно забрать сданную на хранение вещь.
- 3. Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по обстоятельствам, за которые хранитель не отвечает, он имеет право на соразмерную часть вознаграждения, а в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 999 (хранение вещей с опасными свойствами) настоящего Кодекса, - на всю сумму вознаграждения.
- 4. Если по истечении срока хранения находящаяся на хранении вещь не взята обратно поклажедателем, он обязан уплатить хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение вещи. Это правило применяется и в случае, когда поклажедатель обязан забрать вещь до истечения срока хранения.
- 5. Правила настоящей статьи применяются, если договором хранения не предусмотрено иное.
Статья 1002. Возмещение расходов на хранение
- 1. Если иное не предусмотрено договором хранения, расходы хранителя на хранение вещи включаются в вознаграждение за хранение.
- 2. При безвозмездном хранении поклажедатель обязан возместить хранителю произведенные им необходимые расходы на хранение вещи, если законом или договором хранения не предусмотрено иное.
Статья 1003. Чрезвычайные расходы на хранение
- 1. Расходы на хранение вещи, которые превышают обычные расходы такого рода и которые стороны не могли предвидеть при заключении договора хранения (чрезвычайные расходы), возмещаются хранителю, если поклажедатель дал согласие на эти расходы или одобрил их впоследствии, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором.
- 2. При необходимости произвести чрезвычайные расходы хранитель обязан запросить поклажедателя о согласии на эти расходы. Если поклажедатель не сообщит о своем несогласии в срок, указанный хранителем, или в течение разумного срока для ответа, считается, что он согласен на чрезвычайные расходы.
- 3. Если иное не предусмотрено договором хранения, чрезвычайные расходы возмещаются сверх вознаграждения за хранение.
Статья 1004. Обязанность поклажедателя взять вещь обратно
- 1. По истечении обусловленного срока хранения или срока, предоставленного хранителем для обратного получения вещи на основании пункта 3 статьи 994 (срок хранения) настоящего Кодекса, поклажедатель обязан немедленно забрать переданную на хранение вещь.
- 2. При неисполнении поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь, переданную на хранение, в том числе при его уклонении от получения вещи, хранитель вправе, если иное не предусмотрено договором хранения, после письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения, а если стоимость вещи по оценке превышает 100 (сто) установленных законом расчетных уровней минимальной заработной платы, продать ее с аукциона в порядке, предусмотренном статьями 464 - 466 настоящего Кодекса.
Статья 1005. Обязанность хранителя возвратить вещь
- 1. Хранитель обязан возвратить поклажедателю или лицу, указанному им в качестве получателя, ту самую вещь, которая была передана на хранение, если договором не предусмотрено хранение с обезличением (статья 995 (хранение вещей с обезличением) настоящего Кодекса).
- 2. Вещь должна быть возвращена хранителем в том состоянии, в каком она была принята на хранение, с учетом ее естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие ее естественных свойств.
- 3. Одновременно с возвратом вещи хранитель обязан передать плоды и доходы, полученные за время ее хранения, если иное не предусмотрено договором хранения.
Статья 1006. Основания ответственности хранителя
- 1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, по основаниям, предусмотренным статьей 418 (основания ответственности за нарушение обязательства) настоящего Кодекса.
- 2. За утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение вещей после того, как наступила обязанность поклажедателя взять эти вещи обратно (пункт 1 статьи 1004 (обязанность поклажедателя взять вещь обратно) настоящего Кодекса), хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.
Статья 1007. Размер ответственности хранителя
- 1. Убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются хранителем в соответствии со статьями 15 (возмещение убытков) и 410 (обязанность должника возместить убытки) настоящего Кодекса, если законом или договором хранения не предусмотрено иное.
- 2. При безвозмездном хранении убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются:
- 3. В случае, когда в результате повреждения, за которое хранитель отвечает, качество вещи изменилось настолько, что она не может быть использована по первоначальному назначению, поклажедатель вправе от нее отказаться и потребовать от хранителя возмещения стоимости этой вещи, а также других убытков, если иное не предусмотрено законом или договором хранения.
Статья 1008. Возмещение убытков, причиненных хранителю
Статья 1009. Прекращение хранения по требованию поклажедателя
Статья 1010. Применение общих положений
Статья 1011. Хранение в силу закона
§ 2. Хранение на товарном складе
Статья 1012. Договор складского хранения
- 1. По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности.
- 2. Письменная форма договора складского хранения считается соблюденной, если его заключение и принятие товара на склад удостоверены складским документом (статья 1017 (складские документы) настоящего Кодекса).
Статья 1013. Хранение товаров складом общего пользования
- 1. Товарный склад признается складом общего пользования, если из закона, иных правовых актов или выданного этой коммерческой организации разрешения (специального требования на занятие соответствующей деятельностью) вытекает, что она обязана принимать товары на хранение от любого товаровладельца.
- 2. Договор складского хранения, заключаемый товарным складом общего пользования, признается публичным договором (статья 443 (публичный договор) настоящего Кодекса).
Статья 1014. Проверка товаров при их приеме товарным
- 1. Если иное не предусмотрено договором складского хранения, товарный склад при приеме товаров на хранение обязан за свой счет произвести осмотр товаров и определить их количество (число единиц или товарных мест либо меру - вес, объем) и внешнее состояние.
- 2. Товарный склад обязан предоставлять товаровладельцу во время хранения возможность осматривать товары или их образцы, если хранение осуществляется с обезличением, брать пробы и принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности товаров.
Статья 1015. Изменение условий хранения и состояния товаров
- 1. В случае, когда для обеспечения сохранности товаров требуется изменить условия их хранения, товарный склад вправе принять требуемые меры самостоятельно. Однако он обязан уведомить товаровладельца о принятых мерах, если требовалось существенно изменить условия хранения товаров, предусмотренные договором складского хранения.
- 2. При обнаружении во время хранения повреждений товара, выходящих за пределы согласованных в договоре складского хранения или обычных норм естественной порчи, товарный склад обязан незамедлительно составить об этом акт и в тот же день известить товаровладельца.
Статья 1016. Проверка количества и состояния товара
- 1. Товаровладелец и товарный склад имеют право каждый требовать при возвращении товара его осмотра и проверки его количества. Вызванные этим расходы несет тот, кто потребовал осмотра товара или проверки его количества.
- 2. Если при возвращении товара складом товаровладельцу товар не был ими совместно осмотрен или проверен, заявление о недостаче или повреждении товара вследствие его ненадлежащего хранения должно быть сделано складу письменно при получении товара, а в отношении недостачи или повреждения, которые не могли быть обнаружены при обычном способе принятия товара, - в течение 3 (трех) дней по его получении.
Статья 1017. Складские документы
- 1. Товарный склад выдает в подтверждение принятия товара на хранение один из следующих складских документов:
- 2. Двойное складское свидетельство состоит из двух частей - складского свидетельства и залогового свидетельства (варранта), которые могут быть отделены одно от другого.
- 3. Двойное складское свидетельство, каждая из двух его частей и простое складское свидетельство являются ценными бумагами.
- 4. Товар, принятый на хранение по двойному или простому складскому свидетельству, может быть в течение его хранения предметом залога путем залога соответствующего свидетельства.
Статья 1018. Двойное складское свидетельство
- 1. В каждой части двойного складского свидетельства должны быть одинаково указаны:
- 2. Документ, не соответствующий требованиям настоящей статьи, не является двойным складским свидетельством.
Статья 1019. Права держателей складского и залогового свидетельств
- 1. Держатель складского и залогового свидетельств имеет право распоряжения хранящимся на складе товаром в полном объеме.
- 2. Держатель складского свидетельства, отделенного от залогового свидетельства, вправе распоряжаться товаром, но не может взять его со склада до погашения кредита, выданного по залоговому свидетельству.
- 3. Держатель залогового свидетельства, иной, чем держатель складского свидетельства, имеет право залога на товар в размере выданного по залоговому свидетельству кредита и процентов по нему. При залоге товара об этом делается отметка на складском свидетельстве.
Статья 1020. Передача складского и залогового свидетельств
Статья 1021. Выдача товара по двойному складскому свидетельству
- 1. Товарный склад выдает товар держателю складского и залогового свидетельств (двойного складского свидетельства) не иначе как в обмен на оба эти свидетельства вместе.
- 2. Держателю складского свидетельства, который не имеет залогового свидетельства, но внес сумму долга по нему, товар выдается складом не иначе как в обмен на складское свидетельство и при условии представления вместе с ним квитанции об уплате всей суммы долга по залоговому свидетельству.
- 3. Товарный склад, вопреки требованиям настоящей статьи выдавший товар держателю складского свидетельства, не имеющему залогового свидетельства и не внесшему сумму долга по нему, несет ответственность перед держателем залогового свидетельства за платеж всей обеспеченной по нему суммы.
- 4. Держатель складского и залогового свидетельств вправе требовать выдачи товара по частям. При этом в обмен на первоначальные свидетельства ему выдаются новые свидетельства на товар, оставшийся на складе.
Статья 1022. Простое складское свидетельство
- 1. Простое складское свидетельство выдается на предъявителя.
- 2. Простое складское свидетельство должно содержать сведения, предусмотренные подпунктами а), б), г) - ж) пункта 1 и частью второй пункта 1 статьи 1018 (двойное складское свидетельство) настоящего Кодекса, а также указание на то, что оно выдано на предъявителя.
- 3. Документ, не соответствующий требованиям настоящей статьи, не является простым складским свидетельством.
Статья 1023. Хранение вещей с правом распоряжения ими
- 1. Если из закона, иных правовых актов или договора следует, что товарный склад может распоряжаться сданными ему на хранение товарами, к отношениям сторон применяются правила главы 42 настоящего Кодекса о займе, однако время и место возврата товаров определяются правилами настоящей главы.
Статья 1024. Хранение в ломбарде
- 1. Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину, является публичным договором (статья 443 (публичный договор) настоящего Кодекса).
- 2. Заключение договора хранения в ломбарде удостоверяется выдачей ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанции.
- 3. Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте их принятия на хранение.
- 4. Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой счет принятые на хранение вещи в полной сумме их оценки, произведенной в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.
Статья 1025. Не востребованные из ломбарда вещи
- 1. Если вещь, сданная на хранение в ломбард, не востребована поклажедателем в обусловленный соглашением с ломбардом срок, ломбард обязан хранить ее в течение 2 (двух) месяцев с взиманием за это платы, предусмотренной договором хранения. По истечении этого срока невостребованная вещь может быть продана ломбардом в порядке, установленном пунктом 5 статьи 375 (залог вещей в ломбарде) настоящего Кодекса.
- 2. Из суммы, вырученной от продажи невостребованной вещи, погашаются плата за ее хранение и иные причитающиеся ломбарду платежи.
Статья 1026. Хранение ценностей в банке
- 1. Банк может принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в том числе документы.
- 2. Заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется выдачей банком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого является основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю.
Статья 1027. Хранение ценностей в индивидуальном
- 1. Договором хранения ценностей в банке может быть предусмотрено их хранение с использованием поклажедателем (клиентом) или с предоставлением ему охраняемого банком индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке).
- 2. По договору хранения ценностей в банке с использованием клиентом индивидуального банковского сейфа банк принимает от клиента ценности, которые должны храниться в сейфе, осуществляет контроль за их помещением клиентом в сейф и изъятием из сейфа и после изъятия возвращает их клиенту.
- 3. По договору хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа банк обеспечивает клиенту возможность помещения ценностей в сейф и изъятия их из сейфа вне чьего-либо контроля, в том числе и со стороны банка.
- 4. К договору о предоставлении банковского сейфа в пользование другому лицу без ответственности банка за содержимое сейфа применяются правила настоящего Кодекса о договоре аренды.
Статья 1028. Хранение в камерах хранения транспортных организаций
- 1. Находящиеся в ведении транспортных организаций общего пользования камеры хранения обязаны принимать на хранение вещи пассажиров и других граждан независимо от наличия у них проездных документов. Договор хранения вещей в камерах хранения транспортных организаций признается публичным договором (статья 443 (публичный договор) настоящего Кодекса).
- 2. В подтверждение принятия вещи на хранение в камеру хранения (за исключением автоматических камер) поклажедателю выдается квитанция или номерной жетон. В случае утраты квитанции или жетона сданная в камеру хранения вещь выдается поклажедателю по представлении доказательств принадлежности ему этой вещи.
- 3. Срок, в течение которого камера хранения обязана хранить вещи, определяется правилами, установленными в соответствии с пунктом 2 статьи 813 (общие положения о перевозке) настоящего Кодекса, если соглашением сторон не установлен более длительный срок. Вещи, не востребованные в указанные сроки, камера хранения обязана хранить еще в течение 30 (тридцати) дней. По истечении этого срока невостребованные вещи могут быть проданы в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 1004 (обязанность поклажедателя взять вещь обратно) настоящего Кодекса.
- 4. Убытки поклажедателя вследствие утраты, недостачи или повреждения вещей, сданных в камеру хранения, в пределах суммы их оценки поклажедателем при сдаче на хранение подлежат возмещению хранителем в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента предъявления требования об их возмещении.
Статья 1029. Хранение в гардеробах организаций
- 1. Хранение в гардеробах организаций предполагается безвозмездным, если вознаграждение за хранение не оговорено или иным очевидным способом не обусловлено при сдаче вещи на хранение.
- 2. Хранитель вещи, сданной в гардероб, независимо от того, осуществляется хранение возмездно или безвозмездно, обязан принять для обеспечения сохранности вещи все меры, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 996 (обязанности хранителя обеспечить сохранность вещи) настоящего Кодекса.
- 3. Правила настоящей статьи применяются также к хранению верхней одежды, головных уборов и иных подобных вещей, оставляемых без сдачи их на хранение гражданами в местах, отведенных для этих целей в организациях и средствах транспорта.
Статья 1030. Хранение в гостинице
- 1. Гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу, за исключением денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей.
- 2. Гостиница отвечает за утрату денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей постояльца при условии, если они были приняты гостиницей на хранение либо были помещены постояльцем в предоставленный ему гостиницей индивидуальный сейф независимо от того, находится этот сейф - в его номере или в ином помещении гостиницы. Гостиница освобождается от ответственности за несохранность содержимого такого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома постояльца был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы.
- 3. Постоялец, обнаруживший утрату, недостачу или повреждение своих вещей, обязан без промедления заявить об этом администрации гостиницы. В противном случае гостиница освобождается от ответственности за несохранность вещей.
- 4. Сделанное гостиницей объявление о том, что она не принимает на себя ответственности за несохранность вещей постояльцев, не освобождает ее от ответственности.
- 5. Правила настоящей статьи соответственно применяются в отношении хранения вещей граждан в мотелях, домах отдыха, пансионатах, санаториях, банях и других подобных организациях.
Статья 1031. Хранение вещей, являющихся
- 1. По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу, принимающему на себя обязанность по разрешении спора возвратить вещь тому лицу, которому она будет присуждена по решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц (договорный секвестр).
- 2. Вещь, являющаяся предметом спора между двумя или несколькими лицами, может быть передана на хранение в порядке секвестра по решению суда (судебный секвестр).
- 3. На хранение в порядке секвестра могут быть переданы как движимые, так и недвижимые вещи.
- 4. Хранитель, осуществляющий хранение вещи в порядке секвестра, имеет право на вознаграждение за счет спорящих сторон, если договором или решением суда, которым установлен секвестр, не предусмотрено иное.
Глава 55. Страхование
Статья 1032. Добровольное и обязательное страхование
- 1. Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком).
- 2. В случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц (обязательное страхование), страхование осуществляется путем заключения договоров в соответствии с правилами настоящей главы. Для страховщиков заключение договоров страхования на предложенных страхователем условиях не является обязательным.
- 3. Законом могут быть предусмотрены случаи обязательного страхования жизни, здоровья и имущества граждан за счет средств, предоставленных из соответствующего бюджета (обязательное государственное страхование).
Статья 1033. Интересы, страхование которых не допускается
- 1. Страхование противоправных интересов не допускается.
- 2. Не допускается страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари.
- 3. Не допускается страхование расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников.
- 4. Условия договоров страхования, противоречащие пунктам 1 – 3 настоящей статьи, ничтожны.
Статья 1034. Договор имущественного страхования
- 1. По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
- 2. По договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы следующие имущественные интересы:
Статья 1035. Страхование имущества
- 1. Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
- 2. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
- 3. Договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя может быть заключен без указания имени или наименования выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует»).
Статья 1036. Страхование ответственности за причинение вреда
- 1. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена.
- 2. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности самого страхователя.
- 3. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
- 4. В случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.
Статья 1037. Страхование ответственности по договору
- 1. Страхование риска ответственности за нарушение договора допускается в случаях, предусмотренных законом или в порядке, им предусмотренном.
- 2. По договору страхования риска ответственности за нарушение договора может быть застрахован только риск ответственности самого страхователя.
- 3. Риск ответственности за нарушение договора считается застрахованным в пользу стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь должен нести соответствующую ответственность, - выгодоприобретателя, даже если договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен.
Статья 1038. Страхование предпринимательского риска
Статья 1039. Договор личного страхования
- 1. По договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая).
- 2. Договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного лица, если в договоре не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица.
Статья 1040. Обязательное страхование
- 1. Законом на указанных в нем лиц может быть возложена обязанность страховать:
- 2. Обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону.
- 3. В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, на юридических лиц, имеющих в хозяйственном ведении или оперативном управлении имущество, являющееся государственной или муниципальной собственностью, может быть возложена обязанность страховать это имущество.
- 4. В случаях, когда обязанность страхования не вытекает из закона, а основана на договоре, в том числе обязанность страхования имущества - на договоре с владельцем имущества или на учредительных документах юридического лица, являющегося собственником имущества, такое страхование не является обязательным в смысле настоящей статьи и не влечет последствий, предусмотренных статьей 1042 (последствия нарушения правил об обязательном страховании) настоящего Кодекса.
Статья 1041. Осуществление обязательного страхования
- 1. Обязательное страхование осуществляется путем заключения договора страхования лицом, на которое возложена обязанность такого страхования (страхователем), со страховщиком.
- 2. Обязательное страхование осуществляется за счет страхователя, за исключением обязательного страхования пассажиров, которое в предусмотренных законом случаях может осуществляться за их счет.
- 3. Объекты, подлежащие обязательному страхованию, риски, от которых они должны быть застрахованы, и минимальные размеры страховых сумм определяются законом, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 1040 (обязательное страхование) настоящего Кодекса, - законом или в установленном им порядке.
Статья 1042. Последствия нарушения правил
- 1. Лицо, в пользу которого по закону должно быть осуществлено обязательное страхование, вправе, если ему известно, что страхование не осуществлено, потребовать в судебном порядке его осуществления лицом, на которое возложена обязанность страхования.
- 2. Если лицо, на которое возложена обязанность страхования, не осуществило его или заключило договор страхования на условиях, ухудшающих положение выгодоприобретателя по сравнению с условиями, определенными законом, оно при наступлении страхового случая несет ответственность перед выгодоприобретателем на тех же условиях, на каких должно было быть выплачено страховое возмещение при надлежащем страховании.
- 3. Суммы, неосновательно сбереженные лицом, на которое возложена обязанность страхования, благодаря тому, что оно не выполнило эту обязанность либо выполнило ее ненадлежащим образом, взыскиваются по иску органа страхового надзора в доход Приднестровской Молдавской Республики с начислением на эти суммы процентов в соответствии со статьей 412 (ответственность за неисполнение денежного обязательства) настоящего Кодекса.
Статья 1043. Страховщик
Статья 1044. Выполнение обязанностей по договору страхования
- 1. Заключение договора страхования в пользу выгодоприобретателя, в том числе и тогда, когда им является застрахованное лицо, не освобождает страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не предусмотрено иное либо обязанности страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор.
- 2. Страховщик вправе требовать от выгодоприобретателя, в том числе и тогда, когда выгодоприобретателем является застрахованное лицо, выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на страхователе, но не выполненные им, при предъявлении выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по договору имущественного страхования либо страховой суммы по договору личного страхования. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет выгодоприобретатель.
Статья 1045. Форма договора страхования
- 1. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования, за исключением договора обязательного государственного страхования (статья 1074 (обязательное государственное страхование) настоящего Кодекса).
- 2. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа (пункт 2 статьи 451 (форма договора) настоящего Кодекса) либо вручения страховщиком страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного страховщиком.
- 3. Страховщик при заключении договора страхования вправе применять разработанные им или объединением страховщиков стандартные формы договора (страхового полиса) по отдельным видам страхования.
Статья 1046. Страхование по генеральному полису
- 1. Систематическое страхование разных партий однородного имущества (товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях в течение определенного срока может по соглашению страхователя со страховщиком осуществляться на основании одного договора страхования - генерального полиса.
- 2. Страхователь обязан в отношении каждой партии имущества, подпадающей под действие генерального полиса, сообщать страховщику обусловленные таким полисом сведения в предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен - немедленно по их получении. Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких сведений возможность убытков, подлежащих возмещению страховщиком, уже миновала.
- 3. По требованию страхователя страховщик обязан выдавать страховые полисы по отдельным партиям имущества, подпадающим под действие генерального полиса.
Статья 1047. Существенные условия договора страхования
- 1. При заключении договора имущественного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
- 2. При заключении договора личного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
Статья 1048. Определение условий договора страхования
- 1. Условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования).
- 2. Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение страхователю при заключении договора правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре.
- 3. При заключении договора страхования страхователь и страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений правил страхования и о дополнении правил.
- 4. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих интересов на правила страхования соответствующего вида, на которые имеется ссылка в договоре страхования (страховом полисе), даже если эти правила в силу настоящей статьи для него необязательны.
Статья 1049. Сведения, предоставляемые страхователем
- 1. При заключении договора страхования страхователь обязан сообщить страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику.
- 2. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов страхователя на какие-либо вопросы страховщика, страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены страхователем.
- 3. Если после заключения договора страхования будет установлено, что страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 195 (недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств) настоящего Кодекса.
Статья 1050. Право страховщика на оценку страхового риска
- 1. При заключении договора страхования имущества страховщик вправе произвести осмотр страхуемого имущества, а при необходимости - назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости.
- 2. При заключении договора личного страхования страховщик вправе провести обследование страхуемого лица для оценки фактического состояния его здоровья.
- 3. Оценка страхового риска страховщиком на основании настоящей статьи необязательна для страхователя, который вправе доказывать иное.
Статья 1051. Тайна страхования
Статья 1052. Страховая сумма
- 1. Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного страхования (страховая сумма), определяется соглашением страхователя со страховщиком в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей статьей.
- 2. При страховании имущества или предпринимательского риска, если договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать их действительную стоимость (страховую стоимость). Такой стоимостью считается:
- 3. В договорах личного страхования и договорах страхования гражданской ответственности страховая сумма определяется сторонами
Статья 1053. Оспаривание страховой стоимости имущества
Статья 1054. Неполное имущественное страхование
Статья 1055. Дополнительное имущественное страхование
- 1. В случае, когда имущество или предпринимательский риск застрахованы лишь в части страховой стоимости, страхователь (выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого страховщика, но с тем, чтобы общая страховая сумма по всем договорам страхования не превышала страховую стоимость.
- 2. Несоблюдение положений пункта 1 настоящей статьи влечет последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 1056 (последствия страхования сверх страховой стоимости) настоящего Кодекса.
Статья 1056. Последствия страхования сверх страховой стоимости
- 1. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества или предпринимательского риска, превышает страховую стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.
- 2. Если в соответствии с договором страхования страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, она внесена не полностью, оставшиеся страховые взносы должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы.
- 3. Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со стороны страхователя, страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от страхователя страховой премии.
- 4. Правила, предусмотренные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, соответственно применяются и в том случае, когда страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование).
Статья 1057. Имущественное страхование от разных страховых рисков
- 1. Имущество и предпринимательский риск могут быть застрахованы от разных страховых рисков как по одному (пакетное страхование), так и по отдельным договорам страхования, в том числе по договорам с разными страховщиками.
- 2. Если из двух или нескольких договоров, заключенных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вытекает обязанность страховщиков выплатить страховое возмещение за одни и те же последствия наступления одного и того же страхового случая, к таким договорам в соответствующей части применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 1056 (последствия страхования сверх страховой стоимости) настоящего Кодекса.
Статья 1058. Сострахование
Статья 1059. Страховая премия и страховые взносы
- 1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
- 2. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования, вправе применять разработанные им страховые тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
- 3. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов.
- 4. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено, страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения по договору имущественного страхования или страховой суммы по договору личного страхования зачесть сумму просроченного страхового взноса.
Статья 1060. Замена застрахованного лица
- 1. В случае, когда по договору страхования риска ответственности за причинение вреда (статья 1036 (страхование ответственности за причинение вреда) настоящего Кодекса) застрахована ответственность лица иного, чем страхователь, последний вправе, если иное не предусмотрено договором, в любое время до наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом страховщика.
- 2. Застрахованное лицо, названное в договоре личного страхования, может быть заменено страхователем другим лицом лишь с письменного согласия самого застрахованного лица и страховщика.
Статья 1061. Замена выгодоприобретателя
Статья 1062. Начало действия договора страхования
- 1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса.
- 2. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования.
Статья 1063. Досрочное прекращение договора страхования
- 1. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
- 2. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи.
- 3. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
Статья 1064. Последствия увеличения страхового риска
- 1. В период действия договора имущественного страхования страхователь (выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
- 2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
- 3. При неисполнении страхователем либо выгодоприобретателем предусмотренной в пункте 1 настоящей статьи обязанности страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора (пункт 5 статьи 470 (последствия изменения и расторжения договора) настоящего Кодекса).
- 4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
- 5. При личном страховании последствия изменения страхового риска в период действия договора страхования, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, могут наступить, только если они прямо предусмотрены в договоре.
Статья 1065. Переход прав на застрахованное имущество
Статья 1066. Уведомление страховщика о наступлении
- 1. Страхователь по договору имущественного страхования после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, обязан незамедлительно уведомить о его наступлении страховщика или его представителя. Если договором предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и указанным в договоре способом.
- 2. Неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, дает страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
- 3. Правила, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, соответственно применяются к договору личного страхования, если страховым случаем является смерть застрахованного лица или причинение вреда его здоровью. При этом устанавливаемый договором срок уведомления страховщика не может быть менее 30 (тридцати) дней.
Статья 1067. Уменьшение убытков от страхового случая
- 1. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором имущественного страхования, страхователь обязан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки.
- 2. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний страховщика, должны быть возмещены страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
- 3. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
Статья 1068. Последствия наступления страхового случая по вине
- 1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.
- 2. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, если вред причинен по вине ответственного за него лица.
- 3. Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы, которая по договору личного страхования подлежит выплате в случае смерти застрахованного лица, если его смерть наступила вследствие самоубийства и к этому времени договор страхования действовал уже не менее 2 (двух) лет.
Статья 1069. Основания освобождения страховщика от выплаты
- 1. Если законом или договором страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие:
- 2. Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.
Статья 1070. Переход к страховщику прав страхователя
- 1. Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Условие договора, исключающее переход к страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно.
- 2. Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
- 3. Страхователь (выгодоприобретатель) обязан передать страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления страховщиком перешедшего к нему права требования.
- 4. Если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине страхователя (выгодоприобретателя), страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
Статья 1071. Исковая давность по требованиям, связанным
Статья 1072. Перестрахование
- 1. Риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы, принятый на себя страховщиком по договору страхования, может быть им застрахован полностью или частично у другого страховщика (страховщиков) по заключенному с последним договору перестрахования.
- 2. К договору перестрахования применяются правила, предусмотренные настоящей главой, подлежащие применению в отношении страхования предпринимательского риска, если договором перестрахования не предусмотрено иное. При этом страховщик по договору страхования (основному договору), заключивший договор перестрахования, считается в этом последнем договоре страхователем.
- 3. При перестраховании ответственным перед страхователем по основному договору страхования за выплату страхового возмещения или страховой суммы остается страховщик по этому договору.
- 4. Допускается последовательное заключение двух или нескольких договоров перестрахования.
Статья 1073. Взаимное страхование
- 1. Граждане и юридические лица могут страховать свое имущество и иные имущественные интересы, указанные в пункте 2 статьи 1034 (договор имущественного страхования) настоящего Кодекса, на взаимной основе путем объединения в обществах взаимного страхования необходимых для этого средств.
- 2. Общества взаимного страхования осуществляют страхование имущества и иных имущественных интересов своих членов и являются некоммерческими организациями.
- 3. Страхование обществами взаимного страхования имущества и имущественных интересов своих членов осуществляется непосредственно на основании членства, если учредительными документами общества не предусмотрено заключение в этих случаях договоров страхования.
- 4. Осуществление обязательного страхования путем взаимного страхования допускается в случаях, предусмотренных законом о взаимном страховании.
- 5. Общество взаимного страхования может в качестве страховщика осуществлять страхование интересов лиц, не являющихся членами общества, если такая страховая деятельность предусмотрена его учредительными документами, общество образовано в форме коммерческой организации, имеет соответствующее разрешение на осуществление страхования соответствующего вида и отвечает другим требованиям, установленным законом об организации страхового дела.
Статья 1074. Обязательное государственное страхование
- 1. В целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов государства законом может быть установлено обязательное государственное страхование жизни, здоровья и имущества государственных служащих определенных категорий и иных лиц.
- 2. Обязательное государственное страхование осуществляется непосредственно на основании законов и иных правовых актов о таком страховании на основании договоров страхования, заключаемых в соответствии с этими актами страховщиками и страхователями.
- 3. Обязательное государственное страхование оплачивается страховщикам в размере, определенном законами и иными правовыми актами о таком страховании.
- 4. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются к обязательному государственному страхованию, если иное не предусмотрено законами и иными правовыми актами о таком страховании и не вытекает из существа соответствующих отношений по страхованию.
Статья 1075. Применение общих правил о страховании
Глава 56. Простое товарищество
Статья 1076. Договор простого товарищества
- 1. По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или более лиц, именуемых товарищами, обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной цели, не противоречащей закону.
- 2. Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
Статья 1077. Вклады товарищей
- 1. Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том числе деньги, ценные бумаги, иное имущество, включая недвижимое, профессиональные и иные знания, навыки и умения, выполнение работ, оказание услуг, результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на них (патенты, ноу-хау и др.), а также деловая репутация и деловые связи.
- 2. Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если иное не следует из договора простого товарищества или фактических обстоятельств. Денежная оценка вклада товарища производится по соглашению между товарищами.
Статья 1078. Общее имущество товарищей
- 1. Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено законом или договором простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства.
- 2. Ведение бухгалтерского учета общего имущества может быть поручено одному из участвующих в договоре простого товарищества юридических лиц.
- 3. Пользование общим имуществом товарищей осуществляется по их общему согласию, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.
- 4. Обязанности товарищей по содержанию общего имущества и порядок возмещения затрат, связанных с выполнением этих обязанностей, предусматриваются договором простого товарищества.
Статья 1079. Ведение общих дел товарищей
- 1. При ведении общих дел каждый товарищ вправе действовать от имени всех товарищей, если договором простого товарищества не установлено, что все его участники ведут дела совместно либо ведение дел поручено отдельным участникам.
- 2. В отношениях с третьими лицами полномочие товарища совершать сделки от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными товарищами, или прямо закреплено в договоре простого товарищества.
- 3. В отношениях с третьими лицами товарищи не могут ссылаться на ограничения прав товарища, совершившего сделку, по ведению общих дел товарищей, за исключением случаев, когда они докажут, что в момент заключения сделки третье лицо знало или должно было знать о наличии таких ограничений.
- 4. Товарищ, совершивший от имени всех товарищей сделки, в отношении которых его право на ведение дел было ограничено, либо заключивший в интересах всех товарищей сделки от своего имени, может требовать возмещения произведенных им из своих средств расходов по делу, если имелись достаточные основания полагать, что эти сделки были необходимыми в интересах всех товарищей. Товарищи, понесшие вследствие таких сделок убытки, вправе требовать их возмещения.
- 5. Решения, касающиеся общих дел, принимаются товарищами по общему согласию, если иное не предусмотрено договором простого товарищества.
Статья 1080. Право товарища на информацию
Статья 1081. Общие расходы и убытки товарищей
Статья 1082. Ответственность товарищей
- 1. Если договор простого товарищества не связан с осуществлением его участниками предпринимательской деятельности, каждый товарищ отвечает по общим договорным обязательствам всем своим имуществом пропорционально стоимости его вклада в общее дело.
- 2. Если договор простого товарищества связан с осуществлением его участниками предпринимательской деятельности, товарищи отвечают солидарно по всем общим обязательствам независимо от оснований их возникновения.
Статья 1083. Распределение прибыли
Статья 1084. Выдел доли товарища по требованию его кредитора
Статья 1085. Прекращение договора простого товарищества
- 1. Договор простого товарищества прекращается вследствие:
- 2. При прекращении договора простого товарищества вещи, переданные в общее владение и (или) пользование товарищей, возвращаются предоставившим их товарищам без вознаграждения, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Статья 1086. Отказ от бессрочного договора простого товарищества
Статья 1087. Расторжение договора простого товарищества
Статья 1088. Ответственность товарища, отказавшегося от договора
Статья 1089. Негласное товарищество
- 1. Договором простого товарищества может быть предусмотрено, что его существование не раскрывается для третьих лиц (негласное товарищество). К такому договору применяются правила о договоре простого товарищества, если иное не предусмотрено настоящей статьей или не вытекает из существа негласного товарищества.
- 2. В отношениях с третьими лицами каждый из участников негласного товарищества отвечает всем своим имуществом по сделкам, которые он заключил от своего имени в общих интересах товарищей.
- 3. В отношениях между товарищами обязательства, возникшие в процессе их совместной деятельности, считаются общими.
Глава 57. Публичное обещание награды
Статья 1090. Обязанность выплатить награду
- 1. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) тому, кто совершит указанное в объявлении правомерное действие в указанный в нем срок, обязано выплатить обещанную награду любому, кто совершил соответствующее действие, в частности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему о награде, необходимые сведения.
- 2. Обязанность выплатить награду возникает при условии, что обещание награды позволяет установить, кем она обещана. Лицо, отозвавшееся на обещание, вправе потребовать письменного подтверждения обещания и несет риск последствий непредъявления этого требования, если окажется, что в действительности объявление о награде не было сделано указанным в нем лицом.
- 3. Если в публичном обещании награды не указан ее размер, он определяется по соглашению с лицом, обещавшим награду, а в случае спора - судом.
- 4. Обязанность выплатить награду возникает независимо от того, совершено ли соответствующее действие в связи со сделанным объявлением или независимо от него.
- 5. В случаях, когда действие, указанное в объявлении, совершили несколько лиц, право на получение награды приобретает то из них, которое совершило соответствующее действие первым.
- 6. Если иное не предусмотрено в объявлении о награде и не вытекает из характера указанного в нем действия, соответствие выполненного действия содержащимся в объявлении требованиям определяется лицом, публично обещавшим награду, а в случае спора - судом.
Статья 1091. Отмена публичного обещания награды
- 1. Лицо, объявившее публично о выплате награды, вправе в такой же форме отказаться от данного обещания, кроме случаев, когда в самом объявлении предусмотрена или из него вытекает недопустимость отказа или дан определенный срок для совершения действия, за которое обещана награда, либо к моменту объявления об отказе одно или несколько отозвавшихся лиц уже выполнили указанное в объявлении действие.
- 2. Отмена публичного обещания награды не освобождает того, кто объявил о награде, от возмещения отозвавшимся лицам расходов, понесенных ими в связи с совершением указанного в объявлении действия, в пределах указанной в объявлении награды.
Глава 58. Публичный конкурс
Статья 1092. Организация публичного конкурса
- 1. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем.
- 2. Публичный конкурс должен быть направлен на достижение каких-либо общественно полезных целей.
- 3. Публичный конкурс может быть открытым, когда предложение организатора конкурса принять в нем участие обращено ко всем желающим путем объявления в печати или иных средствах массовой информации, либо закрытым, когда предложение принять участие в конкурсе направляется определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса.
- 4. Объявление о публичном конкурсе должно содержать по крайней мере условия, предусматривающие существо задания, критерии и порядок оценки результатов работы или иных достижений, место, срок и порядок их представления, размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса.
- 5. К публичному конкурсу, содержащему обязательство заключить с победителем конкурса договор, правила, предусмотренные настоящей главой, применяются постольку, поскольку статьями 454 – 456 настоящего Кодекса не предусмотрено иное.
Статья 1093. Изменение условий и отмена публичного конкурса
- 1. Лицо, объявившее публичный конкурс, вправе изменить его условия или отменить конкурс только в течение первой половины установленного для представления работ срока.
- 2. Извещение об изменении условий или отмене конкурса должно быть сделано тем же способом, каким конкурс был объявлен.
- 3. В случае изменения условий конкурса или его отмены лицо, объявившее о конкурсе, должно возместить расходы, понесенные любым лицом, которое выполнило предусмотренную в объявлении работу до того, как ему стало или должно было стать известно об изменении условий конкурса и о его отмене.
- 4. Если при изменении условий конкурса или при его отмене были нарушены требования, указанные в пунктах 1 или 2 настоящей статьи, лицо, объявившее конкурс, должно выплатить награду тем, кто выполнил работу, удовлетворяющую указанным в объявлении условиям.
Статья 1094. Решение о выплате награды
- 1. Решение о выплате награды должно быть вынесено и сообщено участникам публичного конкурса в порядке и в сроки, которые установлены в объявлении о конкурсе.
- 2. Если указанные в объявлении результаты достигнуты в работе, выполненной совместно двумя или более лицами, награда распределяется в соответствии с достигнутым между ними соглашением. В случае, если такое соглашение не будет достигнуто, порядок распределения награды определяется судом.
Статья 1095. Использование произведений науки, литературы
Статья 1096. Возврат участникам публичного конкурса
Глава 59. Проведение игр и пари
Статья 1097. Требования, связанные с организацией игр и пари,
Статья 1098. Особенности проведения лотерей, пари и (или) иной основанной на риске игры государством и муниципальными образованиями или по их разрешению
- 1. Отношения между организаторами лотерей, пари и (или) иной основанной на риске игры - государством, муниципальными образованиями, лицом, получившим от уполномоченного государственного или муниципального органа разрешение (специальное требование на занятие соответствующей деятельностью), - и участниками игр основаны на договоре.
- 2. В случаях, предусмотренных правилами организации игр, договор между организатором и участником игр оформляется выдачей лотерейного билета, квитанции или иного документа.
- 3. Предложение о заключении договора, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, должно включать условия о сроке проведения игр и порядке определения выигрыша и его размере.
- 4. Лицам, которые в соответствии с условиями проведения лотереи, пари и (или) иной основанной на риске игры признаются выигравшими, должен быть выплачен организатором игр выигрыш в предусмотренных условиями проведения игр размере, форме (денежной или в натуре) и срок, а если срок в этих условиях не указан – не позднее 10 (десяти) дней с момента определения результатов игр.
- 5. В случае неисполнения организатором игр указанной в пункте 4 настоящей статьи обязанности участник, выигравший в лотерее, тотализаторе или иных играх, вправе требовать от организатора игр выплаты выигрыша, а также возмещения убытков, причиненных нарушением договора со стороны организатора.
Глава 60. Обязательства вследствие причинения вреда
Статья 1099. Общие основания ответственности за причинение вреда
- 1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный юридическому лицу, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме.
- 2. Причинивший вред освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя.
- 3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.
Статья 1100. Предупреждение причинения вреда
- 1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении действий, создающих такую опасность.
- 2. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить (до устранения причин, наносящих вред) или прекратить соответствующую деятельность.
Статья 1101. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны
Статья 1102. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости
Статья 1103. Ответственность юридического лица или гражданина
- 1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении им своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
- 2. Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или кооператива.
Статья 1104. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами
Статья 1105. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда
- 1. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, возмещается за счет казны государства, а в случаях, предусмотренных законом, - за счет казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, в порядке, установленном законом.
- 2. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате иной незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, возмещается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 1104 (ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами и статьей 1105-1 (органы и лица, выступающие от имени Приднестровской Молдавской Республики и муниципальных образований при возмещении вреда за счет казны)) настоящего Кодекса. Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу.
Статья 1106. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность
Статья 1107. Ответственность за вред, причиненный
- 1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 (четырнадцати) лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители), опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине.
- 2. Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является его опекуном (статья 36 (опекуны и попечители) настоящего Кодекса), это учреждение обязано возместить вред, причиненный малолетним, если не докажет, что вред возник не по вине учреждения.
- 3. Если малолетний причинил вред в то время, когда он находился под надзором образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор на основании договора, это учреждение или лицо отвечает за вред, если не докажет, что вред возник не по его вине в осуществлении надзора.
- 4. Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных воспитательных, лечебных и иных учреждений по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмещения вреда.
Статья 1108. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 (четырнадцати) до 18 (восемнадцати) лет
- 1. Несовершеннолетние в возрасте от 14 (четырнадцати) до 18 (восемнадцати) лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях.
- 2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 (четырнадцати) до 18 (восемнадцати) лет нет имущества или иных источников доходов, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине.
- 3. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующего учреждения по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 (четырнадцати) до 18 (восемнадцати) лет, прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появятся имущество или иные источники доходов, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность.
Статья 1109. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, причиненный несовершеннолетними
Статья 1110. Ответственность за вред, причиненный гражданином,
- 1. Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным (статья 30 (признание гражданина недееспособным) настоящего Кодекса), возмещает его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине.
- 2. Обязанность опекуна или организации, обязанной осуществлять надзор, по возмещению вреда, причиненного гражданином, признанным недееспособным, не прекращается в случае восстановления его дееспособности.
- 3. Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда.
Статья 1111. Ответственность за вред, причиненный гражданином,
Статья 1112. Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать значение своих действий
- 1. Дееспособный гражданин, а также несовершеннолетний в возрасте от 14 (четырнадцати) до 18 (восемнадцати) лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать значение своих действий или руководить ими, не отвечает за причиненный им вред.
- 2. Причинитель не освобождается от ответственности, если сам привел себя в состояние, в котором не мог принимать значение своих действий или руководить ими, употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным способом.
- 3. Если вред причинен лицом, которое не могло понимать значения своих действий или руководить ими вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия), обязанность возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных: супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о таком состоянии причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его недееспособным и учреждении над ним опеки.
Статья 1113. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих
- 1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п., осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
- 2. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.
- 3. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц.
Статья 1114. Ответственность за совместно причиненный вред
Статья 1115. Право регресса к лицу, причинившему вред
- 1. Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.
- 2. Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.
- 3. Приднестровская Молдавская Республика или муниципальное образование в случае возмещение ими вреда, причиненного должностным лицом органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, а также иных государственных надзорных органов (пункт 1 статьи 1105 (ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительными следствия, прокуратуры и суда) настоящего Кодекса), имеют право регресса к этому лицу в случаях, когда его вина установлена приговором суда, вступившим в законную силу.
- 4. Лица, возместившие вред по основаниям, указанным в статье 1107-1110 настоящего Кодекса, не имеют права обратного требования (регресса) к лицу, причинившему вред.
Статья 1116. Способы возмещения имущественного вреда
Статья 1117. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред
- 1. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит.
- 2. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличение вреда, то в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен.
- 3. Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно.
Статья 1118. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных обязательств
Статья 1119. Объем и характер возмещения вреда,
- 1. При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.
- 2. При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, не принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера возмещения вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет возмещения вреда не засчитывается также заработок (доход), получаемый потерпевшим после повреждения здоровья.
- 3. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему в соответствии с настоящей статьей, могут быть увеличены законом или договором.
Статья 1120. Определение заработка (доходов), утраченного
- 1. Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - степени утраты общей трудоспособности.
- 2. В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным налогом. Не учитываются выплаты единовременного характера, в частности, компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольнении. За период временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам учитывается выплаченное пособие. Доходы от предпринимательской деятельности, а также авторский гонорар включаются в состав утраченного заработка, при этом доходы от предпринимательской деятельности включаются на основании данных налоговых органов.
- 3. Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления общей суммы его заработка (дохода) за 12 (двенадцать) месяцев работы, предшествовавших повреждению здоровья, на 12 (двенадцать). В случае, когда потерпевший ко времени причинения вреда работал менее 12 (двенадцати) месяцев, среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы заработка (дохода) за фактически проработанное число месяцев, предшествовавших повреждению здоровья, на число этих месяцев.
- 4. В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не работал, учитывается по его желанию заработок до увольнения либо обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но не менее десятикратного установленного в порядке, предусмотренном законом минимального размера оплаты труда.
- 5. Если в заработке (доходе) потерпевшего произошли до причинения ему увечья или иного повреждения здоровья устойчивые изменения, улучшающие его имущественное положение (повышена заработная плата по занимаемой должности, он переведен на более высокооплачиваемую работу, поступил на работу после окончания учебного учреждения по очной форме обучения и в других случаях, когда доказана устойчивость изменения или возможности изменения оплаты труда потерпевшего), при определении его среднемесячного заработка (дохода) учитывается только зараб0оток (доход), который он получил или должен был получить после соответствующего изменения.
Статья 1121. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица,
- 1. В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не достигшего 14 (четырнадцати) лет (малолетнего) и не имеющего заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить расходы, вызванные повреждением здоровья.
- 2. По достижении малолетним потерпевшим 14 (четырнадцати) лет, а также в случае причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от 14 (четырнадцати) до 18 (восемнадцати) лет, не имеющему заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить потерпевшему помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из десятикратного установленного в порядке, предусмотренном законом минимального размера оплаты труда.
- 3. Если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолетний имел заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка, но не ниже десятикратного установленного в прядке, предусмотренном законом минимального размера оплаты труда.
- 4. После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, здоровью которого был ранее причинен вред, вправе требовать увеличения размера возмещения вреда исходя из получаемого им заработка, но не ниже размера вознаграждения, установленного по занимаемой им должности или заработка работника той же квалификации по месту его работы.
Статья 1122. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб
- 1. В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеют:
- 2. Вред возмещается:
Статья 1123. Размер возмещения вреда, понесенного
- 1. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, определенного по правилам статьи 1120 (определение заработка (доходов), утраченного в результате повреждения здоровья) настоящего Кодекса, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни. При определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершего наряду с заработком (доходом) включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие подобные выплаты.
- 2. При определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные лицам в связи со смертью кормильца, а равно другие виды пенсий, назначенные как до, так и после смерти кормильца, а также заработок (доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет возмещения им вреда не засчитываются.
- 3. Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету, кроме случаев:
Статья 1124. Последующее изменение размера возмещения вреда
- 1. Потерпевший, частично утративший трудоспособность, вправе в любое время потребовать от лица, на которое возложена обязанность возмещения вреда, соответствующего увеличения размера его возмещения, если трудоспособность потерпевшего в дальнейшем уменьшилась в связи с причиненным повреждением здоровья по сравнению с той, которая оставалась у него к моменту присуждения ему возмещения вреда.
- 2. Лицо, на которое возложена обязанность возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего, вправе потребовать соответствующего уменьшения размера возмещения, если трудоспособность потерпевшего возросла по сравнению с той, которая была у него к моменту присуждения возмещения вреда.
- 3. Потерпевший вправе требовать увеличения размера возмещения вреда, если имущественное положение гражданина, на которого возложена обязанность возмещения вреда, улучшилось, а размер возмещения был уменьшен в соответствии с пунктом 3 статьи 1117 (учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред) настоящего Кодекса.
- 4. Суд может по требованию гражданина, причинившего вред, уменьшить размер возмещения вреда, если его имущественное положение в связи с инвалидностью либо достижением пенсионного возраста ухудшилось по сравнению с положением на момент присуждения возмещения вреда, за исключением случаев, когда вред был причинен действиями, совершенными умышленно.
Статья 1125. Исчисление размера возмещения вреда при изменении
- 1. При повышении установленного в порядке, предусмотренном законом, минимального размера оплаты труда суммы возмещения утраченного заработка (дохода), иных платежей, присужденных в связи с повреждением здоровья или смертью потерпевшего, увеличиваются пропорционально повышению установленного в порядке, предусмотренном законом, минимального размера оплаты труда, если иной порядок увеличения выплачиваемых сумм не предусмотрен другими законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики (статья 335 (увеличение сумм, выплачиваемых на содержание гражданина) настоящего Кодекса).
- 2. При понижении установленного в порядке, предусмотренном законом, минимального размера оплаты труда суммы возмещения утраченного заработка (дохода), иных платежей, присужденных в связи с повреждением здоровья или смертью потерпевшего, фиксируются на уровне предыдущего квартала и уменьшению не подлежат. Индексация указанных сумм возмещения допускается только после превышения установленного в порядке, предусмотренном законом, минимального размера оплаты труда наибольшего уровня минимального размера оплаты труда, после которого данные суммы возмещения были зафиксированы.
Статья 1126. Платежи по возмещению вреда
- 1. Возмещение вреда, связанного со снижением трудоспособности или смертью потерпевшего, производится ежемесячными платежами.
- 2. Суммы в возмещение дополнительных расходов (пункт 1 статьи 1119 (объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья) настоящего Кодекса) могут быть присуждены на будущее время в пределах сроков, определяемых на основе заключения медицинской экспертизы, а также при необходимости предварительной оплаты стоимости соответствующих услуг и имущества, в том числе приобретения путевки, оплаты проезда, оплаты специальных транспортных средств.
- 3. В случаях, когда потерпевший в соответствии с законом вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, такое требование удовлетворяется путем капитализации соответствующих повременных платежей.
Статья 1127. Возмещение вреда в случае прекращения
- 1. В случае реорганизации юридического лица, признанного в установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни и здоровью, обязанность по выплате соответствующих платежей несет его правопреемник. К нему же предъявляются требования о возмещении вреда.
- 2. В случае ликвидации юридического лица, признанного в установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни и здоровью, соответствующие платежи должны быть капитализированы для выплаты их потерпевшему по правилам, установленным законом или иными правовыми актами.
- 3. В случаях, когда капитализация платежей не может быть произведена ввиду отсутствия или недостаточности имущества у ликвидируемого юридического лица, присужденные суммы выплачиваются потерпевшему государством в порядке, предусмотренном законом.
Статья 1128. Возмещение расходов на погребение
Статья 1129. Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг
Статья 1130. Лица, ответственные за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ, услуг
- 1. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит возмещению по выбору потерпевшего продавцом или изготовителем товара.
- 2. Вред, причиненный вследствие недостатков работ (услуг), подлежит возмещению их исполнителем.
- 3. Вред, причиненный вследствие непредоставления полной или достоверной информации о свойствах и правилах пользования товарами, информации о работе, услуге, подлежит возмещению в соответствии с правилами пунктов 1 и 2 настоящей статьи.
Статья 1131. Сроки возмещения вреда, причиненного в результате недостатков товаров, работ или услуг
- 1. Вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг, подлежит возмещению, если он возник в течение установленного срока годности или срока службы товаров (работ, услуг), а если срок годности или срок службы не установлен, - в течение 10 (десяти) лет со дня производства товаров (работ, услуг).
- 2. Независимо от времени причинения вред подлежит возмещению, если:
Статья 1132. Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг
Статья 1133. Общие положения
- 1. Основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 167 (компенсация морального вреда) настоящего Кодекса.
- 2. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.
- 3. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.
Статья 1134. Основания компенсации морального вреда
- 1. Моральный вред возмещается причинителем при наличии вины причинителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
- 2. Моральный вред возмещается независимо от вины причинителя в случаях, когда:
Статья 1135. Способ и размер компенсации морального вреда
- 1. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.
- 2. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
Глава 61. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Статья 1136. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
Статья 1137. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав
Статья 1138. Возвращение неосновательного обогащения в натуре
- 1. Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.
- 2. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том числе и за всякие случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность.
Статья 1139. Возмещение стоимости неосновательного обогащения
- 1. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.
- 2. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.
Статья 1140. Последствия неосновательной передачи
Статья 1141. Возмещение потерпевшему неполученных доходов
- 1. Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.
- 2. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 412 (ответственность за неисполнение денежного обязательства) настоящего Кодекса) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Статья 1142. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату
Статья 1143. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату
РАЗДЕЛ V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Глава 62. Общие положения о наследовании
Статья 1144. Наследование
- 1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.
- 2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, - иными правовыми актами.
Статья 1145. Основания наследования
Статья 1146. Наследство
- 1. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
- 2. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.
Статья 1147. Открытие наследства
Статья 1148. Время открытия наследства
- 1. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 46 (объявление гражданина умершим) настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда.
- 2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.
Статья 1149. Место открытия наследства
Статья 1150. Лица, которые могут призываться к наследованию
- 1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
- 2. К наследованию по завещанию могут призываться Приднестровская Молдавская Республика, муниципальные образования Приднестровской Молдавской Республики, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону – Приднестровская Молдавская Республика, муниципальные образования Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьей 1185 (наследование выморочного имущества) настоящего Кодекса.
Статья 1151. Недостойные наследники
- 1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать смерти наследодателя, призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
- 2. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
- 3. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами главы 61 (обязательства вследствие неосновательного обогащения) настоящего Кодекса все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства.
- 4. Правила настоящей статьи распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
- 5. Правила настоящей статьи соответственно применяются к завещательному отказу (статья 1171 (завещательный отказ) настоящего Кодекса). В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.
Глава 63. Наследование по завещанию
Статья 1152. Общие положения
- 1. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.
- 2. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.
- 3. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается.
- 4. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.
- 5. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
Статья 1153. Свобода завещания
- 1. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами настоящего Кодекса о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание.
- 2. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.
Статья 1154. Право завещать любое имущество
Статья 1155. Назначение и подназначение наследника в завещании
- 1. Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц (статья 1150 (лица, которые могут призываться к наследованию) настоящего Кодекса), как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону.
- 2. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.
Статья 1156. Доли наследников в завещанном имуществе
- 1. Имущество, завещанное 2 (двум) или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.
- 2. Указание в завещании на части неделимой вещи (статья 144 (неделимые вещи) настоящего Кодекса), предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.
Статья 1157. Тайна завещания
Статья 1158. Общие правила, касающиеся формы
- 1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 1159 (нотариально удостоверенное завещание), статьей 1161 (завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям) и пунктом 2 статьи 1162 (завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках) настоящего Кодекса.
- 2. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:
- 3. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи, может являться основанием признания завещания недействительным.
- 4. На завещании должны быть указаны место и дата его составления, а также место и дата его удостоверения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 1160 (закрытое завещание) и 1163 (Завещание в чрезвычайных обстоятельствах) настоящего Кодекса.
Статья 1159. Нотариально удостоверенное завещание
- 1. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие).
- 2. Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
- 3. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем.
- 4. При составлении и нотариальном удостоверении завещания, кроме случаев оговоренных в пункте 3 настоящей статьи, по желанию завещателя может присутствовать свидетель.
- 5. Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (статья 1157 (тайна завещания) настоящего Кодекса).
- 6. При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1183 (право на обязательную долю в наследстве) настоящего Кодекса и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.
- 7. В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления, должностным лицам консульских учреждений Приднестровской Молдавской Республики и иным должностным лицам, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил настоящего Кодекса о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.
Статья 1160. Закрытое завещание
- 1. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание).
- 2. Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем с указанием места и даты его составления. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания.
- 3. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус совершает удостоверительную надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия, о фамилии, имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
- 4. По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем 2 (двух) свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону.
Статья 1161. Завещания, приравниваемые к нотариально
- 1. Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:
- 2. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание.
- 3. Завещание, удостоверенное в соответствии с настоящей статьей, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.
- 4. Если в каком-либо из случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которым в соответствии с указанным пунктом предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.
Статья 1162. Завещательные распоряжения правами
- 1. Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном статьями 1158-1161 настоящего Кодекса, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.
- 2. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.
- 3. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами настоящего Кодекса. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 1208 (возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им) настоящего Кодекса.
- 4. Правила настоящей статьи соответственно применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.
Статья 1163. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах
- 1. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей 1158-1162 настоящего Кодекса, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.
- 2. Завещание, совершенное в обстоятельствах, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме, предусмотренной статьями 1158-1162 настоящего Кодекса.
- 3. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, в соответствии с настоящей статьей подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства.
Статья 1164. Отмена и изменение завещания
- 1. Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.
- 2. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.
- 3. В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.
- 4. Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной настоящим Кодексом для совершения завещания.
- 5. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1163 (завещание в чрезвычайных обстоятельствах) настоящего Кодекса), может быть отменено или изменено только такое же завещание.
- 6. Завещательным распоряжением в банке (статья 1162 (завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках) настоящего Кодекса) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.
Статья 1165. Недействительность завещания
- 1. При нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).
- 2. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.
- 3. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.
- 4. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения.
- 5. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.
Статья 1166. Толкование завещания
Статья 1167. Исполнение завещания
Статья 1168. Исполнитель завещания
- 1. Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину - душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником.
- 2. После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанностей как по просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей.
Статья 1169. Полномочия исполнителя завещания
- 1. Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом.
- 2. Если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания должен принять необходимые для исполнения завещания меры, в том числе:
- 3. Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях.
- 4. По исполнении завещания исполнитель завещания обязан представить наследникам по их требованию отчет о ходе исполнения завещания.
Статья 1170. Возмещение расходов, связанных
Статья 1171. Завещательный отказ
- 1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).
- 2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное. В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.
- 3. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.
- 4. Право на получение завещательного отказа действует в течение 3 (трех) лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 5 статьи 1151 (недостойные наследники) настоящего Кодекса.
Статья 1172. Исполнение завещательного отказа
- 1. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.
- 2. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.
- 3. Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа (статья 1194 (право отказа от получения завещательного отказа) настоящего Кодекса) или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами статьи 1151 (недостойные наследники) настоящего Кодекса, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.
Статья 1173. Завещательное возложение
- 1. Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.
- 2. К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила статьи 1172 (исполнение завещательного отказа) настоящего Кодекса.
- 3. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.
Статья 1174. Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ или завещательное возложение
Глава 64. Наследование по закону
Статья 1175. Общие положения
- 1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1176-1179 и 1182 (наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя) настоящего Кодекса.
- 2. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1180 (наследование по праву представления) настоящего Кодекса).
Статья 1176. Наследники первой очереди
- 1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг (супруга) и родители наследодателя.
- 2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
Статья 1177. Наследники второй очереди
- 1. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.
- 2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.
Статья 1178. Наследники третьей очереди
- 1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).
- 2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.
Статья 1179. Наследники последующих очередей
- 1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1176- 1178 настоящего Кодекса), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.
- 2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию:
- 3. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
Статья 1180. Наследование по праву представления
- 1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1176 (наследники первой очереди), пунктом 2 статьи 1177 (наследники второй очереди) и пунктом 2 статьи 1178 (наследники третьей очереди) настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.
- 2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1153 (свобода завещания) настоящего Кодекса).
- 3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1151 (недостойные наследники) настоящего Кодекса.
Статья 1181. Наследование усыновленными и усыновителями
- 1. При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники - с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).
- 2. Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи.
- 3. В случае, когда в соответствии с семейным законодательством Приднестровской Молдавской Республики усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.
Статья 1182. Наследование нетрудоспособными
- 1. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1177-1179 настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
- 2. К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1176-1179 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
- 3. При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте 2 настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
Статья 1183. Право на обязательную долю в наследстве
- 1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1182 (наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя) настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
- 2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.
- 3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
- 4. Право на обязательную долю является личным правом обязательного наследника и не переходит к другим лицам. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается (статья 1138 (возвращение неосновательного обогащения в натуре) настоящего Кодекса).
Статья 1184. Права супруга при наследовании
Статья 1185. Наследование выморочного имущества
- 1. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1151 (недостойные наследники) настоящего Кодекса), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1192 (отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства) настоящего Кодекса), имущество умершего считается выморочным.
- 2. Выморочное имущество в виде жилых единиц (долей в жилых единицах), а также нежилых строений, помещений, сооружений, иных объектов недвижимого имущества, принадлежавших наследодателю, переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования Приднестровской Молдавской Республики, в котором данное выморочное имущество расположено (зарегистрировано).
- 3. Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность муниципальных образований Приднестровской Молдавской Республики определяется законом.
Глава 65. Приобретение наследства
Статья 1186. Принятие наследства
- 1. Для приобретения наследства наследник должен его принять. Для приобретения выморочного имущества (статья 1185 (наследование выморочного имущества) настоящего Кодекса) принятие наследства не требуется.
- 2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
- 3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.
- 4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Если наследник умер, приняв наследство в установленном законом порядке, но не зарегистрировал право на наследственное имущество, подлежащее государственной регистрации, основанием для регистрации права собственности на такое имущество его наследниками является свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом.
Статья 1187. Способы принятия наследства
- 1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
- 2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:
Статья 1188. Срок принятия наследства
- 1. Наследство может быть принято в течение 6 (шести) месяцев со дня открытия наследства.
- 2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1151 (недостойные наследники) настоящего Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее 3 (трех) месяцев, то она удлиняется до 3 (трех) месяцев.
- 3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение 3 (трех) месяцев со дня окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 1189. Принятие наследства по истечении
- 1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1188 (срок принятия наследства) настоящего Кодекса), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение 6 (шести) месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
- 2. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке, указанном в абзаце втором пункта 1 статьи 1187 (способы принятия наследства) настоящего Кодекса. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.
- 3. Наследник, принявший наследство после истечения установленного срока с соблюдением правил настоящей статьи, имеет право на получение причитающегося ему наследства в соответствии с правилами статей 1138 (возвращение неосновательного обогащения в натуре), 1139 (возмещение стоимости неосновательного обогащения), 1141 (возмещение потерпевшему неполученных доходов) и 1142 (возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату) настоящего Кодекса, которые в случае, указанном в пункте 2 настоящей статьи, применяются постольку, поскольку заключенным в письменной форме соглашением между наследниками не предусмотрено иное.
Статья 1190. Переход права на принятие наследства
- 1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.
- 2. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях.
- 3. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли (статья 1183 (право на обязательную долю в наследстве) настоящего Кодекса) не переходит к его наследникам.
Статья 1191. Право отказа от наследства
- 1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (статья 1192 (отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства) настоящего Кодекса) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.
- 2. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (статья 1188 (срок принятия наследства) настоящего Кодекса), в том числе в случае, когда он уже принял наследство.
- 3. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.
- 4. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
Статья 1192. Отказ от наследства в пользу других лиц
- 1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу одного или нескольких лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1153 (свобода завещания) настоящего Кодекса) или не признанных недостойными (статья 1151 (недостойные наследники) настоящего Кодекса), в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1190 (переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия) настоящего Кодекса).
- 2. Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, не допускается.
- 3. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.
Статья 1193. Способы отказа от наследства
- 1. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.
- 2. В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленном абзацем вторым пункта 1 статьи 1187 (способы принятия наследства) настоящего Кодекса.
- 3. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.
Статья 1194. Право отказа от получения завещательного отказа
- 1. Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа (статья 1171 (завещательный отказ) настоящего Кодекса). При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается.
- 2. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право, предусмотренное настоящей статьей, не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.
Статья 1195. Приращение наследственных долей
- 1. Если наследник по закону или по завещанию не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1192 (отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства) настоящего Кодекса), не будет иметь права наследовать (статья 1153 (свобода завещания) настоящего Кодекса) или будет отстранен от наследования по основаниям, установленным статьей 1151 (недостойные наследники) настоящего Кодекса), либо вследствие недействительности завещания или его части (статья 1165 (недействительность завещания) настоящего Кодекса), часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.
- 2. Правила, содержащиеся в пункте 1 настоящей статьи, не применяются к случаям, когда наследник отказался от наследства в пользу других наследников (пункт 1 статьи 1192 (отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства) настоящего Кодекса) либо наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен наследник (пункт 2 статьи 1155 (назначение и подназначение наследника в завещании) настоящего Кодекса).
Статья 1196. Свидетельство о праве на наследство
- 1. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом.
- 2. В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство.
Статья 1197. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство
- 1. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении 6 (шести) месяцев со дня открытия наследства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
- 2. При наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения 6 (шести) месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется.
- 3. Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.
Статья 1198. Общая собственность наследников
Статья 1199. Раздел наследства по соглашению между наследниками
- 1. Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними.
- 2. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство.
- 3. Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства.
Статья 1200. Охрана интересов ребенка при разделе наследства
Статья 1201. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства
Статья 1202. Преимущественное право на неделимую
- 1. Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь (статья 144 (неделимые вещи) настоящего Кодекса), доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.
- 2. Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью (статья 144 (неделимые вещи) настоящего Кодекса), входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее.
- 3. Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения.
Статья 1203. Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства
Статья 1204. Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей
- 1. Несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник на основании статей 1202 (преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства) или 1203 (преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства) настоящего Кодекса, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы.
- 2. Если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам.
Статья 1205. Охрана наследства и управление им
- 1. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры, указанные в статьях 1206 (меры по охране наследства) и 1207 (доверительное управление наследственным имуществом) настоящего Кодекса, и другие необходимые меры по охране наследства и управлению им.
- 2. Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен исполнитель завещания (статья 1168 (исполнитель завещания) настоящего Кодекса), нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания.
- 3. В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам.
- 4. Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение 6 (шести) месяцев, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 1188 (срок принятия наследства) и пунктом 2 статьи 1190 (переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)) настоящего Кодекса, - не более чем в течение 9 (девяти) месяцев со дня открытия наследства.
- 5. В случае, когда наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через органы юстиции нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу.
- 6. Порядок охраны наследственного имущества и управления им, в том числе порядок описи наследства, определяется законодательством о нотариате. Предельные размеры вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом устанавливаются нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики или в порядке, предусмотренным ими.
- 7. В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Приднестровской Молдавской Республики, необходимые меры по охране наследства и управлению им могут быть приняты соответствующим должностным лицом.
Статья 1206. Меры по охране наследства
- 1. Для охраны наследства нотариус производит опись наследственного имущества в присутствии двух свидетелей, отвечающих требованиям, установленным пунктом 2 статьи 1158 (общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания) настоящего Кодекса.
- 2. Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги передаются банку на хранение по договору в соответствии со статьей 1026 (хранение ценностей в банке) настоящего Кодекса.
3. Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он уведомляет об этом органы внутренних дел.
- 4. Входящее в состав наследства и не указанное в пунктах 2 и 3 настоящей статьи имущество, если оно не требует управления, передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наследникам – другому лицу по усмотрению нотариуса.
Статья 1207. Доверительное управление наследственным имуществом
Статья 1208. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им
- 1. Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости.
- 2. Требования о возмещении расходов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу.
- 3. Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах или на счетах в банках.
Статья 1209. Ответственность наследников по долгам наследодателя
- 1. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 340 (права кредитора при солидарной обязанности) настоящего Кодекса).
- 2. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (статья 1190 (переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)) настоящего Кодекса), отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.
- 3. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Приднестровской Молдавской Республике, муниципальным образованиям Приднестровской Молдавской Республики.
Глава 66. Наследование отдельных видов имущества
Статья 1210. Наследование прав, связанных с участием в
- 1. В состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива.
- 2. В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном капитале этого товарищества. Наследник, к которому перешла эта доля, становится вкладчиком товарищества на вере.
- 3. В состав наследства участника акционерного общества входят принадлежавшие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества.
Статья 1211. Наследование прав, связанных с участием
- 1. В состав наследства члена потребительского кооператива входит его пай.
- 2. Решение вопроса о том, кто из наследников может быть принят в члены потребительского кооператива в случае, когда пай наследодателя перешел к нескольким наследникам, а также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре определяются законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива.
Статья 1212. Исключена (З-н № 172-ЗИ-V от 07.10.11г).
Статья 1213. Наследование имущества члена
- 1. После смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства наследство открывается и наследование осуществляется на общих основаниях с соблюдением при этом правил статей 270-272 и 274-276 настоящего Кодекса.
- 2. Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам членом этого хозяйства не является, он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. Срок выплаты компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а при отсутствии соглашения судом, но не может превышать 1 (один) год со дня открытия наследства. При отсутствии соглашения между членами хозяйства и указанным наследником об ином доля наследодателя в этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства. В случае принятия наследника в члены хозяйства указанная компенсация ему не выплачивается.
- 3. В случае, когда после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства это хозяйство прекращается (пункт 1 статьи 275 (раздел имущества крестьянского (фермерского) хозяйства) настоящего Кодекса), в том числе в связи с тем, что наследодатель был единственным членом хозяйства, а среди его наследников лиц, желающих продолжать ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеется, имущество крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит разделу между наследниками по правилам статей 275 (раздел имущества крестьянского (фермерского) хозяйства) и 1216 (особенности раздела земельного участка) настоящего Кодекса.
Статья 1214. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей
- 1. Принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограниченно оборотоспособные вещи (абзац второй пункта 2 статьи 140 (оборотоспособность объектов гражданских прав) настоящего Кодекса) входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения.
- 2. Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего имущества.
Статья 1215. Наследование земельных участков
Статья 1216. Особенности раздела земельного участка
- 1. Раздел земельного участка, права на который принадлежат наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения.
- 2. При невозможности раздела земельного участка в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, земельный участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этого земельного участка на правах пожизненного наследуемого владения. Компенсация остальным наследникам предоставляется в порядке, установленном статьей 1204 (компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей) настоящего Кодекса.
Статья 1217. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию
- 1. Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали.
- 2. Требования о выплате сумм на основании пункта 1 настоящей статьи должны быть предъявлены обязанным лицам в течение 4 (четырех) месяцев со дня открытия наследства.
- 3. При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 1 настоящей статьи право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом.
Статья 1218. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях
Статья 1219. Наследование государственных наград,
- 1. Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Приднестровской Молдавской Республики, не входят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Приднестровской Молдавской Республики.
- 2. Принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Приднестровской Молдавской Республики, почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом.
ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
РАЗДЕЛ VI. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
Глава 67. Общие положения
Статья 1220. Определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных лиц или гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом
- 1. Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяется на основании международных договоров Приднестровской Молдавской Республики, настоящего Кодекса, других законов (пункт 2 статьи 3 (гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права) настоящего Кодекса), в том числе актов законодательства о международных договорах и обычаев, признаваемых в Приднестровской Молдавской Республике.
- 2. Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи невозможно определить право, подлежащее применению, применяется право страны, с которой гражданско-правовое отношение, осложненное иностранным элементом, наиболее тесно связано.
- 3. Если международный договор Приднестровской Молдавской Республики содержит материально-правовые нормы, подлежащие применению к соответствующему отношению, определение на основе коллизионных норм права, применимого к вопросам, полностью урегулированным такими материально-правовыми нормами, исключается.
Статья 1221. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего применению
- 1. При определении права, подлежащего применению, толкование юридических понятий осуществляется в соответствии с правом Приднестровской Молдавской Республики, если иное не предусмотрено законом.
- 2. Если при определении права, подлежащего применению, юридические понятия, требующие квалификации, не известны праву Приднестровской Молдавской Республики или известны в ином словесном обозначении либо с другим содержанием и не могут быть определены посредством толкования в соответствии с правом Приднестровской Молдавской Республики, то при их квалификации может применяться иностранное право.
Статья 1222. Применение права страны
Статья 1223. Взаимность
- 1. Иностранное право подлежит применению в Приднестровской Молдавской Республике независимо от того, применяется ли в соответствующем иностранном государстве к отношениям такого рода право Приднестровской Молдавской Республики, за исключением случаев, когда применение иностранного права на началах взаимности предусмотрено законом.
- 2. В случае, когда применение иностранного права зависит от взаимности, предполагается, что она существует, если не доказано иное.
Статья 1224. Обратная отсылка
- 1. Любая отсылка к иностранному праву в соответствии с правилами настоящего раздела должна рассматриваться как отсылка к материальному, а не к коллизионному праву соответствующей страны, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
- 2. Обратная отсылка иностранного права может приниматься в случаях отсылки к праву Приднестровской Молдавской Республики, определяющему правовое положение физического лица (статьи 1229-1234 настоящего Кодекса).
Статья 1225. Установление содержания норм иностранного права
- 1. При применении иностранного права суд устанавливает содержание его норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве.
- 2. В целях установления содержания норм иностранного права суд может обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением в уполномоченный орган государственной власти и управления, в ведении которого находятся вопросы юстиции Приднестровской Молдавской Республики, и иные компетентные органы или организации в Приднестровской Молдавской Республике и за границей либо привлечь экспертов.
- 3. Если содержание норм иностранного права, несмотря на предпринятые в соответствии с настоящей статьей меры, в разумные сроки не установлено, применяется право Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 1226. Применение императивных норм
- 1. Правила настоящего раздела не затрагивают действие тех императивных норм законодательства Приднестровской Молдавской Республики, которые вследствие указания в самих императивных нормах или ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, регулируют соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права.
- 2. При применении права какой-либо страны согласно правилам настоящего раздела суд может принять во внимание императивные нормы права другой страны, имеющей тесную связь с отношением, если согласно праву этой страны такие нормы должны регулировать соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права. При этом суд должен учитывать назначение и характер таких норм, а также последствия их
Статья 1227. Оговорка о публичном порядке
Статья 1228. Реторсии
Глава 68. Право, подлежащее применению при определении
Статья 1229. Личный закон физического лица
- 1. Личным законом физического лица считается право страны, гражданство которой это лицо имеет.
- 2. Если лицо наряду с гражданством Приднестровской Молдавской Республики имеет и гражданство иностранного государства, его личным законом является право Приднестровской Молдавской Республики.
- 3. Если иностранный гражданин имеет место жительства в Приднестровской Молдавской Республике, его личным законом является право Приднестровской Молдавской Республики.
- 4. При наличии у лица гражданств нескольких государств, личным законом считается право страны, в котором это лицо имеет место жительства.
- 5. Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства.
- 6. Личным законом беженца считается право страны, предоставившей ему убежище.
Статья 1230. Право, подлежащее применению при определении гражданской правоспособности физического лица
Статья 1231. Право, подлежащее применению при определении
- 1. Гражданская дееспособность физического лица определяется его личным законом.
- 2. Физическое лицо, не обладающее гражданской дееспособностью по своему личному закону, не вправе ссылаться на отсутствие у него дееспособности, если оно является дееспособным по праву места совершения сделки, за исключением случаев, когда будет доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать об отсутствии дееспособности.
- 3. Признание в Приднестровской Молдавской Республике физического лица недееспособным или ограниченно дееспособным подчиняется праву Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 1232. Право, подлежащее применению при определении
Статья 1233. Право, подлежащее применению
- 1. Опека или попечительство над несовершеннолетними, недееспособными или ограниченными в дееспособности совершеннолетними лицами устанавливается и отменяется по личному закону лица, в отношении которого устанавливается либо отменяется опека или попечительство.
- 2. Обязанность опекуна (попечителя) принять опеку (попечительство) определяется по личному закону лица, назначаемого опекуном (попечителем).
- 3. Отношения между опекуном (попечителем) и лицом, находящимся под опекой (попечительством), определяются по праву страны, учреждение которой назначило опекуна (попечителя). Однако когда лицо, находящееся под опекой (попечительством), имеет место жительства в Приднестровской Молдавской Республике, применяется право Приднестровской Молдавской Республики, если оно более благоприятно для этого лица.
Статья 1234. Право, подлежащее применению при признании физического лица безвестно отсутствующим и при объявлении физического лица умершим
Статья 1235. Право, подлежащее применению при определении возможности физического лица заниматься предпринимательской деятельностью
Статья 1236. Личный закон юридического лица
- 1. Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо.
- 2. На основе личного закона юридического лица определяются, в частности:
- 3. Юридическое лицо не может ссылаться на ограничение полномочий его органа или представителя на совершение сделки, неизвестное праву страны, в которой орган или представитель юридического лица совершил сделку, за исключением случаев, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанном ограничении.
Статья 1237. Личный закон иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву
Статья 1238. Участие государства в гражданско-правовых
Глава 69. Право, подлежащее применению к имущественным
Статья 1239. Общие положения о праве, подлежащем
- 1. Содержание права собственности и иных вещных прав на недвижимое и движимое имущество, их осуществление и защита определяются по праву страны, где это имущество находится.
- 2. Принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам определяется по праву страны, где это имущество находится.
Статья 1240. Право, подлежащее применению к возникновению
- 1. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав на имущество определяются по праву страны, где это имущество находилось в момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для возникновения либо прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено законом.
- 2. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав по сделке, заключаемой в отношении находящегося в пути движимого имущества, определяются по праву страны, из которой это имущество отправлено, если иное не предусмотрено законом.
- 3. Возникновение права собственности и иных вещных прав на имущество в силу приобретательной давности определяется по праву страны, где имущество находилось в момент окончания срока приобретательной давности.
Статья 1241. Право, подлежащее применению
Статья 1242. Право, подлежащее применению к исковой давности
Статья 1243. Право, подлежащее применению к форме сделки
- 1. Форма сделки подчиняется праву места ее совершения. Сделка, совершенная за границей, не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования права Приднестровской Молдавской Республики.
- 2. Форма внешнеэкономической сделки, хотя бы одной из сторон которой является юридическое лицо Приднестровской Молдавской Республики, подчиняется независимо от места совершения этой сделки праву Приднестровской Молдавской Республики. Это правило применяется и в случаях, когда хотя бы одной из сторон такой сделки выступает осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо, личным законом которого в соответствии со статьей 1229 (личный закон физического лица) настоящего Кодекса является право Приднестровской Молдавской Республики.
- 3. Форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется праву страны, где находится это имущество, а в отношении недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Приднестровской Молдавской Республике, - праву Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 1244. Выбор права сторонами договора
- 1. Стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору.
- 2. Соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно быть прямо выражено или должно определенно вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств дела.
- 3. Выбор сторонами подлежащего применению права, сделанный после заключения договора, имеет обратную силу и считается действительным без ущерба для прав третьих лиц с момента заключения договора.
- 4. Стороны договора могут выбрать подлежащее применению право как для договора в целом, так и для отдельных его частей.
- 5. Если из совокупности обстоятельств дела, существовавших на момент выбора подлежащего применению права, следует, что договор реально связан только с одной страной, то выбор сторонами права другой страны не может затрагивать действие императивных норм страны, с которой договор реально связан.
Статья 1245. Право, подлежащее применению к договору
- 1. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применении права к договору применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан.
- 2. Правом страны, с которой договор наиболее тесно связан, считается, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора.
- 3. Стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора, признается, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, сторона, являющаяся, в частности:
- 4. Правом страны, с которой договор наиболее тесно связан, считается, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, в частности:
- 5. К договору, содержащему элементы различных договоров, применяется, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, право страны, с которой этот договор, рассматриваемый в целом, наиболее тесно связан.
- 6. Если в договоре использованы принятые в международном обороте торговые термины, при отсутствии в договоре иных указаний считается, что сторонами согласовано применение к их отношениям обычаев делового оборота, обозначаемых соответствующими торговыми терминами.
Статья 1246. Право, подлежащее применению
- 1. Выбор права, подлежащего применению к договору, стороной которого является физическое лицо, использующее, приобретающее или заказывающее либо имеющее намерение использовать, приобрести или заказать движимые вещи (работы, услуги) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, не может повлечь за собой лишение такого физического лица (потребителя) защиты его прав, предоставляемой императивными нормами права страны места жительства потребителя, если имело место хотя бы одно из следующих обстоятельств:
- 2. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве и при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, к договору с участием потребителя применяется право страны места жительства потребителя.
- 3. Правила, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не применяются:
Статья 1247. Право, подлежащее применению к договору
- 1. При отсутствии соглашения сторон о праве, подлежащем применению к договору в отношении недвижимого имущества, применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан. Правом страны, с которой такой договор наиболее тесно связан, считается, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, право страны, где находится недвижимое имущество.
- 2. К договорам в отношении находящихся на территории Приднестровской Молдавской Республики земельных участков, участков недр, обособленных водных объектов и иного недвижимого имущества применяется право Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 1248. Право, подлежащее применению к договору о создании
Статья 1249. Сфера действия права, подлежащего
Статья 1250. Право, подлежащее применению к уступке требования
- 1. Право, подлежащее применению к соглашению между первоначальным и новым кредиторами об уступке требования, определяется в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1245 (право, подлежащее применению к договору при отсутствии соглашения сторон о выборе права) настоящего Кодекса.
- 2. Допустимость уступки требования, отношения между новым кредитором и должником, условия, при которых это требование может быть предъявлено к должнику новым кредитором, а также вопрос о надлежащем исполнении обязательства должником определяется по праву, подлежащему применению к требованию, являющемуся предметом уступки.
Статья 1251. Право, подлежащее применению к обязательствам,
Статья 1252. Право, подлежащее применению
Статья 1253. Право, подлежащее применению к обязательствам,
- 1. К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, применяется право страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для требования о возмещении вреда. В случае, когда в результате такого действия или иного обстоятельства вред наступил в другой стране, может быть применено право этой страны, если причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть наступление вреда в этой стране.
- 2. К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда за границей, если стороны являются гражданами или юридическими лицами одной и той же страны, применяется право этой страны. В случае, если стороны такого обязательства не являются гражданами одной и той же страны, но имеют место жительства в одной и той же стране, применяется право этой страны.
- 3. После совершения действия или наступления иного обстоятельства, повлекших причинение вреда, стороны могут договориться о применении к обязательству, возникшему вследствие причинения вреда, права страны суда.
Статья 1254. Сфера действия права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда
Статья 1255. Право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг
- 1. К требованию о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг, по выбору потерпевшего применяется:
- 2. Если потерпевший не воспользовался предоставленным ему настоящей статьей правом выбора, право, подлежащее применению, определяется в соответствии со статьей 1253 (право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда) настоящего Кодекса.
- 3. Правила настоящей статьи соответственно применяются к требованиям о возмещении вреда, причиненного вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре, работе или об услуге.
Статья 1256. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции
Статья 1257. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения
- 1. К обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения, применяется право страны, где обогащение имело место.
- 2. Если неосновательное обогащение возникло в связи с существующим или предполагаемым правоотношением, по которому приобретено или сбережено имущество, к обязательствам, возникающим вследствие такого неосновательного обогащения, применяется право страны, которому было или могло быть подчинено это правоотношение.
Статья 1258. Право, подлежащее применению
- 1. Отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
- 2. Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта.

Первоначальный документ

Реквизиты документа

Полное наименование

Гражданский кодекс Приднестровской Молдавской Республики (часть 2-3)

Издатель

Верховный Совет

Вид акта Кодекс

Редакция Первоначальный документ

Избранное

Сохранить редакцию для быстрого доступа

Уведомления

Получать уведомления о новых редакциях

Скачать

Доступно по тарифу

К карточке документа

Карточка документа

Гражданский кодекс Приднестровской Молдавской Республики (часть 2-3)

Тип: Кодекс

Номер: № —

Статус: Опубликован

Редакция:

Первоначальный документ

Организация: Верховный Совет

Перейти к полной карточке документа

Скачивание документа

«Кодекс «Гражданский кодекс Приднестровской Молдавской Республики (часть 2-3)»»

Приложения скачиваются отдельной кнопкой в боковой панели («Скачать приложения»).

Скачивание доступно по тарифу

Приобретите тариф, чтобы скачивать документы.

Приобрести тариф